Der professionelle Bauablauf mit Andreas Scheibe

#199 Zehn Impulse gegen Bauchaos - Teil 1

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 04 Mar 2026 23:59:00 +0100

In der 199. Folge des Podcasts „der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe gibt Andreas zehn sehr direkte Impulse, wie Handwerksbetriebe aus dem „Getriebenen“ wieder ins Steuern kommen – von LV-Analyse, Ausführungsplanung und Baubeginnverschiebung bis hin zu neuen Preisen nach Vertragsende, starken Stundensätzen und sauberer Nachtragslogik. Im Kern geht es um Augenhöhe und Liquidität: störungsorientiert dokumentieren, konsequent abrechnen und sich nicht länger Planungschaos, Kürzungen und Ammenmärchen von Planern oder Anwälten gefallen lassen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#198 Vertragsende verschoben: Das Geld liegt auf der Straße

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 01 Mar 2026 23:59:00 +0100

In der 198. Folge des Podcasts „der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe geht es um einen Betrieb für Gebäudeautomation, der durch verschobene Vertragsendtermine und fehlende Planung massive Mehrkosten hatte, diese aber lange nicht geltend machte. Er zeigt, wie allein durch Preisanpassungen nach Terminüberschreitungen erhebliche Liquidität zurückgeholt werden kann und warum viele Betriebe ihre VOB-Rechte schlicht nicht kennen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#197 Erfolg verloren: Wenn gute Leute gehen und Strukturen fehlen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 25 Feb 2026 23:59:00 +0100

In der 197. Folge des Podcasts „der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe geht es um einen Elektrobetrieb, der nach erfolgreichen Jahren ohne externe Unterstützung wieder an Struktur und Liquidität verlor, weil erfahrene Mitarbeiter ausschieden und Wissen mitnahmen. Er zeigt, warum klare Prozesse, ein gelebter Projektleitfaden und kontinuierlicher externer Blick entscheidend sind, damit Betriebe nicht wieder in alte Muster und Liquiditätsprobleme zurückfallen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#196 Malerhandwerk auf Augenhöhe mit Jonathan Temps

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 22 Feb 2026 23:59:00 +0100

In Folge 196 des Podcasts "der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Jonathan Temps und Marcel Bertram eines Malerbetriebs darüber, wie sie durch systematische Dokumentation, Fristmanagement und sichere Argumentation in VOB-Projekten Bauzeitnachträge und Mehrkosten erfolgreich durchsetzen. Im Mittelpunkt steht, wie Betriebe durch strukturierte Prozesse, schriftliche Kommunikation und Praxiswissen mehr Planungssicherheit gewinnen und sich berechtigte Ansprüche auch gegenüber öffentlichen Auftraggebern sichern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#195 Kleine Nachträge, großes Geld

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 18 Feb 2026 23:59:00 +0100

In der 195. Folge des Podcasts „der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe geht es um kleine, oft übersehene Nachträge, etwa für Kranprobleme, ungeeigneten Baugrund oder fehlende Baustelleneinrichtung, die schnell hohe Zusatzkosten verursachen. Er zeigt, wie Handwerksbetriebe solche Störungen sauber begründen, realistische Vollkostensätze ansetzen und selbst scheinbar kleine Behinderungen in echte Liquidität verwandeln.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#194 Fensterbau ohne Plan: Schluss mit Gratisarbeit

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 15 Feb 2026 23:59:00 +0100

In der 194. Folge des Podcasts „der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe geht es um massive Planungsdefizite im Fenster- und Türenbau und die Frage, warum Handwerksbetriebe immer wieder unbezahlt die Detailplanung der Architekten übernehmen. Er zeigt, wie fehlende Ausführungspläne zu Liquiditätsproblemen führen und wie Betriebe ihre Planungsleistungen und Mehraufwände konsequent geltend machen können, statt sie dem Auftraggeber zu schenken.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#193 LV-FALLE: So holst du dir zurück, was dir zusteht

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 11 Feb 2026 23:59:00 +0100

In der 193. Folge des Podcasts „der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Schreibe geht es um unwirksame und überzogene Klauseln in Leistungsverzeichnissen, mit denen Auftraggeber versuchen, zusätzliche Leistungen ohne Vergütung durchzusetzen. Er erklärt, wie Handwerksbetriebe mit einer klaren LV-Analyse, dem Einfordern richtiger Planung und konsequentem Nachtragsmanagement zu ihrem berechtigten Geld kommen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#192 Vom Gejagten zum Jäger mit Mohamed Bouhjar

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 08 Feb 2026 23:59:00 +0100

In der 192. Folge des Podcasts "der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Mohamed und Ralph darüber, wie Handwerksbetriebe durch konsequentes Einfordern von Ausführungsplanung, sauberes Nachtragsmanagement und klare Dokumentation vom reaktiven „Gejagten“ zum souveränen Verhandlungspartner werden. Zentral sind dabei reale Praxisfälle, die zeigen, wie fehlende Planung, Kommunikationsdefizite von Planern und mangelnde Baustellenpräsenz zu Bauzeitstörungen führen – und wie man sich mit Fachwissen, Struktur und Haltung erfolgreich dagegen behauptet.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#191 Digitalisierung im Bauablauf: Dokumentation, die Geld bringt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 04 Feb 2026 23:59:00 +0100

In der Folge 191 des Podcast „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe, warum Dokumentation auf Baustellen nur dann sinnvoll ist, wenn sie gezielt zur Durchsetzung von Vergütungsansprüchen eingesetzt wird. Er erläutert, wie digitale Apps im Bauablauf strategisch genutzt werden können, um Störungen VOB-konform zu erfassen und wirtschaftlich wirksam abzurechnen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#190 Bauzeitnachträge nach der Schlussrechnung – so geht’s doch

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 01 Feb 2026 23:59:00 +0100

In Folge 190 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe anhand eines realen Praxisfalls, dass Handwerksbetriebe auch nach gestellter Schlussrechnung noch berechtigte Bauzeitansprüche durchsetzen können, wenn sie strategisch und systematisch vorgehen. Im Mittelpunkt stehen das richtige Mindset, konsequentes Nachfassen sowie der enorme wirtschaftliche Hebel rückwirkender Bauzeitnachträge als nachhaltiger Unternehmenswert.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#189 Bauzeit-Tag: Bauzeitnachträge endlich durchsetzen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 28 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 189 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erläutert Andreas Scheibe, warum Bauzeitstörungen in VOB-Projekten heute die Regel sind und weshalb Handwerker trotz gegenteiliger juristischer Mythen weiterhin erfolgreich Bauzeitnachträge durchsetzen können. Im Fokus steht die strategische, technische und juristisch saubere Dokumentation von Bauablaufstörungen sowie die Einladung zum Bauzeittag am 20. März 2026, auf dem diese Vorgehensweisen praxisnah und systematisch vermittelt werden.

Bauzeit-Tag 2026: https://www.continu-ing.com/seminar

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#188 Unter Druck auf der Baustelle – und trotzdem im Recht

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 25 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 188 des Podcasts "der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe, warum Bauablaufstörungen und Beschleunigungsforderungen häufig nicht vom Handwerksbetrieb verursacht sind. Zudem zeigt er, wie Betriebe durch klare Argumentation und saubere Dokumentation berechtigte Beschleunigungs- und Mehrkosten erfolgreich abrechnen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#187 Wie Handwerksbetriebe sich ihr Geld auf der Baustelle zurückholen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 21 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 187 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" zeigt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe durch störungsorientierte Dokumentation und strategische VOB-Argumentation in gestörten Bauprojekten zusätzliche Liquidität realisieren. Anhand eines Praxisbeispiels erklärt er, wie Nachträge, Unproduktivitäten und Bauzeitverschiebungen systematisch durchgesetzt werden, um wieder mehr Sicherheit und Ertrag zu erzielen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#186 Unwirksame LVs entlarvt – so sicherst du dir deine Vergütung

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 18 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 186 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe, wie ein völlig überfrachtetes und fehlerhaftes LV in einer Münchener Schulsanierung aufgedeckt wurde – inklusive unwirksamer Vorbemerkungen, fehlender Ausführungsplanung und absurden Koordinationsforderungen. Er erklärt, wie Handwerker solche systematischen Fehler früh erkennen und dadurch klare Nachtrags- und Vergütungschancen sichern können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#185 Der Pinkelnachtrag: Wie du versteckte Verluste endlich abrechnest

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 14 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 185 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe anhand eines Praxisfalls, warum Handwerksbetriebe ausschließlich störungsorientiert dokumentieren müssen, um die vielen unproduktiven Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter – wie lange Wege zu Sanitäranlagen – rechtssicher vergütet zu bekommen. Er zeigt, wie selbst ein vermeintlich kleiner „Pinkelnachtrag“ zu einem fünfstelligen Anspruch werden kann und warum solche Beispiele stellvertretend für zahlreiche weitere Störungen stehen, die Handwerker oft nicht bemerken, aber konsequent abrechnen müssen, um wirtschaftlich stabil zu bleiben.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#184 Wenn Planung versagt und der Handwerker zahlt mit Stefan Lex

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 11 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 184 spricht Andreas Scheibe mit Stefan Lex, Geschäftsführer eines Spengler- und Dachdeckerbetriebs, über reale Erfahrungen mit gestörten öffentlichen Bauprojekten, mangelhafter Planung und langen Zahlungszielen. Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie Handwerksbetriebe mit sauberer VOB-Argumentation, Dokumentation und Nachtragsmanagement ihre Ansprüche durchsetzen, Liquidität sichern und wieder auf Augenhöhe mit Auftraggebern kommen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#183 Die eine Bieterfrage, die dir tausende Euro retten kann

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 07 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 183 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe, wie ein Elektriker durch strategische und vertragliche Bieterfragen massive Pflichtverletzungen des Auftraggebers aufdeckte – und dadurch große Nachtragschancen erkannte. Er erklärt, wie fehlende Ausführungsplanung und falsch erstellte Leistungsverzeichnisse zu fünfstelligen Zusatzvergütungen führen können und warum Handwerker diese Hebel unbedingt nutzen müssen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#182 In 6 Wochen zur 5-stelligen Entschädigung – so geht’s!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 04 Jan 2026 23:59:00 +0100

In Folge 182 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe anhand eines Schreinerbetriebs, wie durch konsequente Behinderungsanzeigen, saubere Baubetriebliche Darstellung und eine klare Verhandlungsstrategie innerhalb weniger Wochen eine Entschädigungszahlung für eine Baubeginnverschiebung in fünfstelliger Höhe durchgesetzt wurde. Er erklärt, warum öffentliche Auftraggeber systematisch ablehnen, wie man ihre Argumente proaktiv entkräftet und weshalb jeder Handwerksbetrieb lernen muss. Solche Ansprüche strategisch und prüffähig aufzubereiten, um Liquiditätslücken zu vermeiden und endlich Vergütung für die Zeit zu erhalten, in der er nicht bauen darf.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#181 Versteckte Gewinne im LV – so holte ein Betrieb 13 % mehr raus!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 31 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 181 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe, wie ein Elektrobetrieb allein durch die richtige Analyse von Vorbemerkungen und unklaren Sammelpositionen über 12–13 % zusätzliche Vergütung aus einem Auftrag herausholen konnte. Er zeigt, warum viele Leistungsverzeichnisse unwirksam oder unvollständig sind – und wie Handwerker diese Fehler strategisch nutzen müssen, um endlich das abzurechnen, was ihnen zusteht.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#180 Schluss mit dem Sozialhandwerker mit Christian und Luca Stein

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 28 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 180 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit einem Fassadenbau Unternehmen aus Koblenz, wie es trotz technischer Top-Leistung in VOB-Projekten unter Bauzeitverschiebungen, chaotischer Koordination, fehlender VOB-Kenntnis und juristischem Druck litt – bis hin zu schlaflosen Nächten und dem Gefühl mangelnder Wertschätzung. Andreas Scheibe zeigt dem Unternehmen, wie sie durch systematische Dokumentation, Bauzeit- und Mehr-/Mindermengennachträge, angepasste Regiestundensätze und klare Terminplanung ihre Projekte wirtschaftlich stabilisieren, rechtssicher argumentieren und den Generationswechsel im Betrieb deutlich entspannter angehen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#179 Schweigegeld statt Zuschlag? Warum du dich nicht verarschen lassen darfst

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 24 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 179 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe anhand eines realen Dachdecker-Falls, wie Vergabestellen zunehmend rechtswidrig handeln, Mindestbieter ausschließen wollen und sogar „Schweigegeld“ anbieten, um unliebsame Betriebe aus dem Verfahren zu drängen. Er erklärt, wie Handwerker sich mit Rüge- und Nachprüfverfahren effektiv gegen solche Vergabeverstöße wehren können, warum öffentlicher Druck und Primärrechtsschutz mächtige Werkzeuge sind. Und weshalb es entscheidend bleibt, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern für das Recht auf fairen Zuschlag und echte Ausführung einzustehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#178 Durch Baubeginnverschiebung 8,5 Millionen € – das Erfolgsgeheimnis des Jahres

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 21 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 178 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe anhand eines Jahresrückblicks, wie ein großer Handwerksbetrieb allein 2025 rund 8,5 Millionen Euro ausschließlich durch konsequent geltend gemachte Baubeginnverschiebungen realisieren konnte. Welche Megatrends wie schlechte Planung, fehlende Ausführungsunterlagen und zunehmender Bürokratismus diese Ansprüche überhaupt erst auslösen. Er erklärt, warum Handwerksbetriebe ein hybrides System aus Handwerk und strategischer Dokumentation brauchen, weshalb anwaltliche Unterstützung oft versagt und wie baubetriebliche, technisch-strategische Argumentation zur entscheidenden Fähigkeit wird, um in gestörten VOB-Projekten das Geld einzufordern, das einem tatsächlich zusteht.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#177 Bauchaos überall – hol dir endlich deinen Baubeginn-Nachtrag

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 17 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 177 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erläutert Andreas Scheibe, warum sich in fast allen öffentlichen Projekten die Bauzeiten verschieben – ausgelöst durch überforderte Sachbearbeiter, falsche Planerführung, unrealistische Terminpläne und einen daraus entstehenden Dominoeffekt über alle Gewerke hinweg. Er zeigt, weshalb nahezu jeder Handwerksbetrieb einen Anspruch auf Baubeginnverschiebung hat, wie man diesen konsequent geltend macht und warum es entscheidend ist, mit klarer Argumentation und Mut die wirtschaftliche Balance gegenüber Auftraggebern und Planern wiederherzustellen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#176 Wie VOB-Know-how einen Handwerksbetrieb rettet mit Oliver Hastedt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 14 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 176 spricht Andreas Scheibe mit Oliver Hastedt darüber, wie schlechte Planung, ignorante Auftraggeber und fehlende VOB-Kompetenz zu innerer Unruhe, Überstunden, Mitarbeiterverlust und schlechten Projektergebnissen geführt haben. Oliver erzählt, wie er durch klare Strukturen, systematische VOB-Dokumentation, Mindermengen- und Bauzeitnachträge sowie marktgerechte Stundenlöhne mithilfe von Continu-ING seine Projekte wirtschaftlich gemacht hat, Ruhe in den Betrieb kam und bereits hohe fünfstellige Zusatzvergütungen realisiert werden konnten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#175 Überleben im Baustellen-Chaos

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 10 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 175 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe anhand echter Kundenerlebnisse, warum Handwerksbetriebe in öffentlichen, gestörten Projekten trotz technischer Stärke unter schlechter Organisation, mangelhafter Planung und juristischem Druck leiden. Er zeigt, wie wichtig strategische Dokumentation und sichere VOB-Argumentation sind, um Bauzeit- und Vergütungsansprüche professionell durchzusetzen und nicht zum finanziellen Verlierer des Projekts zu werden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#174 Wenn Planung scheitert – und Handwerker führen müssen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 07 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 174 des Podcast "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe, warum die Planungsqualität – besonders in öffentlichen Projekten – massiv abgenommen hat und welche systemischen Ursachen (u. a. fehlende Erfahrung junger Planer, falsche Anreize durch Honorarsysteme) dahinterstehen. Zudem zeigt er, wie Handwerksbetriebe trotz inkompetenter und ignoranter Planungs- und Auftraggeberstrukturen durch professionellen Umgang, Wissensvermittlung und klare Forderung ihrer Ansprüche wieder zu erfolgreichem und fair vergütetem Bauen kommen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#173 Bauzeitansprüche endlich erfolgreich durchsetzen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 03 Dec 2025 23:59:00 +0100

In Folge 173 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erläutert Andreas Scheibe anhand erster Kundenerfahrungen, warum sich in öffentlichen Bauprojekten massenhaft Starttermine verschieben und wie Handwerksbetriebe dadurch ungenutzte, aber erhebliche Entschädigungsansprüche verlieren. Zudem zeigt er, wie Betriebe durch saubere Dokumentation, klare Kommunikation mit Auftraggebern und fundierte baubetriebliche Nachträge trotz gestörter Projekte wieder planbare Erträge und Profitabilität erreichen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#172 Vom ausgelieferten Handwerker zum Nachtrags-Champion mit Thomas Berghoff

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 30 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 172 spricht Andreas Scheibe mit Malermeister Thomas Berghoff darüber, wie dessen auf Denkmal-Restaurierung spezialisierter Betrieb im öffentlichen VOB-Geschäft jahrelang unter gestörten Bauabläufen, Druck durch Auftraggeber, fehlendem VOB-Wissen, Liquiditätsengpässen und permanentem „Feuerwehrspielen“ auf den Baustellen gelitten hat. Thomas schildert wie sich durch die Zusammenarbeit mit Continu-ING – u. a. durch den gezielten Einsatz von Behinderungsanzeigen, Bedenken, Bauzeitnachträgen, EP-Anpassungen und Nachträgen nach § 650c BGB – Rentabilität, Liquidität, Stundenverrechnungssätze, Selbstbewusstsein gegenüber Auftraggebern und die Zufriedenheit im Betrieb deutlich verbessert haben und er das Programm deshalb klar weiterempfiehlt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.continu-ing.com/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#171 Der wahre Grund, warum dir keiner deine Nachträge bezahlt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 26 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 171 zeigt Andreas Scheibe, warum die meisten Handwerksbetriebe mit ihren Nachträgen scheitern – nämlich weil Anspruchsgrundlagen, Zusammenhänge der VOB sowie kalkulatorische Herleitungen fehlen und Nachträge dadurch nicht prüffähig sind. Er erklärt, wie man diese systematisch und rechtssicher aufbaut, um geänderte Leistungen, Bauzeitverschiebungen und Mehrkosten endlich erfolgreich durchsetzen zu können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#170 Warum du jetzt jeden verschobenen Tag abrechnen musst!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 23 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 170 erklärt Andreas Scheibe, warum modernes Handwerken nicht mehr nur auf der Baustelle stattfindet, sondern ein hybrides Modell aus handwerklicher Leistung und professioneller Dokumentation erfordert. Er zeigt anhand eines Praxisfalls, wie wichtig es ist, Baubeginnverschiebungen und deren wirtschaftliche Folgen zu erkennen, richtig zu begründen und hohe Entschädigungsansprüche konsequent durchzusetzen, um massive Liquiditätsverluste zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#169 Preischaos, Planungsfehler, Nachtragskampf – so sicherst du dir endlich, was dir zusteht

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 19 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 169 berichtet Andreas Scheibe anhand eines Praxisfalls, wie Handwerksbetriebe in VOB-Projekten wegen verspäteter Planungen, Preissteigerungen und mangelhafter Nachtragsbegründungen regelmäßig in Schwierigkeiten geraten. Er erklärt, welche Anspruchsgrundlagen nötig sind, wie professionelle Nachträge aufgebaut werden und warum eine systematisierte Vorgehensweise entscheidend ist, um in gestörten Bauabläufen die Vergütung zu sichern, die dem Betrieb zusteht.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#168 Verluste stoppen im VOB-Projekt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 16 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 168 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" zeigt Andreas Scheibe anhand eines Schreinerbetriebs, wie aus einem Verlustprojekt durch kleinteilige Leistung, chaotische Planung und fehlende Kommunikation trotzdem noch eine finanzielle Kehrtwende gelingen kann. Entscheidend dabei: Strategisch dokumentieren, direkt mit dem Auftraggeber kommunizieren und konsequent Vergütungsansprüche geltend machen – auch rückwirkend.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#167 Wie du verlorene Erlöse bei Bauzeitverschiebung zurückholst

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 12 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 167 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe bei zeitlichen Projektverschiebungen rückwirkend entgangene Umsätze geltend machen – selbst in laufenden öffentlichen Projekten. Anhand eines Praxisfalls zeigt er, wie aus jahrelang unterdeckten Leistungen am Ende eine sechsstellige Nachzahlung wird – wenn man strategisch und dokumentationssicher vorgeht.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#166 Mit System zu mehr Liquidität in gestörten VOB-Projekten

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 09 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 166 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" zeigt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe in VOB-Projekten systematisch ihre Liquidität sichern, indem sie strategisch Behinderungen dokumentieren, fundiert Nachträge stellen und betriebswirtschaftlich sauber kalkulieren. Dabei räumt er mit Mythen rund um Behinderungsanzeigen und Bürokratie auf – und erklärt, wie man mit dem richtigen Vorgehen sechsstellige Mehrerlöse pro Jahr realisieren kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#165 So rechnest du in VOB-Projekten ab, was dir wirklich zusteht

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 05 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 165 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe in VOB-Projekten durch strukturierte Planung und strategisches Vorgehen typische Projektverluste vermeiden und ihre Leistungen rechtssicher abrechnen können. Anhand eines realen Beispiels zeigt er, wie man auch bei mangelhafter Planung des Auftraggebers professionell reagiert und trotz Konflikten profitabel bleibt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#164 Fünf Jahre Klarheit im Bauablauf – mit Volker Heitmann

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 02 Nov 2025 23:59:00 +0100

In Folge 164 von „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Volker Heitmann (Heitmann Haustechnik) über zunehmend gestörte Bauabläufe, unzureichende Planung nach VDI 6026, „weglaufende“ Stunden und wie handwerkliche Selbstverständlichkeiten sowie fehlendes Wissen über eigene Rechte Betriebe ausbremsen. Heitmann zeigt, wie sie mit Mindset-Arbeit und klaren Prozessen (AFU-Prüfung, frühzeitige Behinderungsanzeigen, Claim-Management, bauzeitliche/baubetriebliche Nachträge) Projekte auf Augenhöhe führen, die Profitabilität deutlich steigern und Betrieben rät, vertragliche Ansprüche und Unterlagen konsequent einzufordern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#163 Dein Preis täuscht – wie du mit ATVs verborgene Nachträge aufdeckst!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 29 Oct 2025 23:59:00 +0100

In Folge 163 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe, wie ATVs (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) als mächtiges Werkzeug genutzt werden können, um systematisch Nachträge zu begründen und Pflichtverletzungen des Auftraggebers darzulegen. Er zeigt, warum viele Leistungen nicht durch Einheitspreise abgegolten sind, welche enormen Nachtragspotenziale daraus entstehen – und warum jeder Betrieb dringend lernen muss, diese Spielregeln zu beherrschen, um Projekte wirtschaftlich zu retten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#162 Wie du aus Planungsversagen noch Gewinn machst!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 26 Oct 2025 23:59:00 +0100

In Folge 162 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe, wie fehlerhafte oder fehlende Planungen in VOB-Projekten Betriebe in die Nachkalkulationsfalle treiben – und wie man diese Risiken durch klare Projektanforderungen von Anfang an vermeidet. Anhand eines realen Falls erklärt er, wie man eine freie Kündigung durch den Auftraggeber sauber dokumentiert, professionell abrechnet und auf Augenhöhe erfolgreich durchsetzt – statt Geld zu verlieren.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#161 Baustopp? Wie du trotz Verzögerung bekommst, was dir zusteht!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 22 Oct 2025 23:59:00 +0200

In Folge 161 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe anhand eines konkreten Praxisfalls, wie sich Entschädigungsansprüche bei einer Baubeginnverschiebung nach aktueller BGH-Rechtsprechung rechtssicher und baubetrieblich fundiert mit der sogenannten Berechnungsmethode von unten darstellen lassen. Dabei erklärt er detailliert die nötigen Nachweisschritte, die Bedeutung der bauablaufbezogenen Darstellung und wie dadurch deutlich höhere Vergütungsansprüche durchsetzbar werden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#160 Profitabel trotz Chaos – Erfolgreich in VOB-Projekten

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 19 Oct 2025 23:59:00 +0200

In der 160. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe öffentliche Bauprojekte (VOB-Projekte) trotz Störungen profitabel und sicher abwickeln können. Dabei zeigt er, warum eine zeitabhängige Betrachtung, saubere Dokumentation und diplomatische Kommunikation entscheidend sind, um Liquiditätsprobleme zu vermeiden und berechtigte Vergütungen erfolgreich durchzusetzen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#159 Kein Plan, kein Start – und du sollst zahlen?

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 15 Oct 2025 23:59:00 +0200

In Folge 159 des Podcasts der professionelle Bauablauf zeigt Andreas Scheibe, warum immer mehr öffentliche Projekte ohne ausführungsreife Planung starten – und wie die Handwerksbetriebe massiv ausbremst. Er erklärt, wie du auf fehlende Ausführungspläne rechtssicher reagierst, welche Ansprüche dir zustehen und warum du als Handwerker den Schaden nicht länger stillschweigend tragen darfst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#158 Bautagesbericht: Dein Schlüssel zum Geld

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 12 Oct 2025 23:59:00 +0200

In Folge 158 des Podcasts der professionelle Bauablauf räumt Andreas Scheibe mit dem Missverständnis rund um Bautagebuch und Bautagesbericht auf – und zeigt, wie du dich vor unbezahlter Mehrarbeit schützt. Er erklärt, wie du Bautagesberichte richtig einsetzt, um Bauzeitnachträge durchzusetzen und endlich das Geld zu holen, das dir zusteht.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#157 Raus aus der Stressfalle – so schützt du deine Leute

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 08 Oct 2025 23:59:00 +0200

In Folge 157 des Podcasts der professionelle Bauablauf zeigt Andreas Scheibe, wie du deine Mitarbeiter in gestörten Projekten systematisch schützt und ihnen durch klare Argumentation wieder Sicherheit und Freude an der Arbeit gibst. Er erklärt, warum juristische Hilfe oft versagt – und wie dein Betrieb mit dem richtigen Mix aus Technik, Baubetrieb und Kommunikation endlich die Kontrolle zurückgewinnt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#156 Warum du jetzt für dein Geld kämpfen musst!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 05 Oct 2025 23:59:00 +0200

In Folge 156 des Podcasts der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe, warum es für Handwerksbetriebe überlebenswichtig ist, ihre Vergütungsansprüche in gestörten Bauprojekten konsequent durchzusetzen. Er zeigt sechs klare Gründe, die von Mitarbeiterzufriedenheit bis zur wirtschaftlichen Absicherung reichen – und warum es ohne dieses Verständnis kein faires Spiel auf der Baustelle geben kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#155 Mit System zur Rendite – das 6-Phasen-Modell

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 01 Oct 2025 23:59:00 +0200

In Folge 155 des Podcasts der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe das 6-Phasen-Modell, mit dem Handwerksbetriebe VOB-Projekte endlich profitabel und rechtssicher umsetzen – von der LV-Analyse bis zur Abnahme. Er zeigt, wie du systematisch Nachträge sicherst, dich vor Planungsfallen schützt und so jedes Projekt auf Augenhöhe steuerst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#154 Fünf Fehler, die deinem Betrieb ein Vermögen kosten

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 28 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 154 des Podcasts der professionelle Bauablauf zeigt Andreas Scheibe fünf typische Fehler, durch die Handwerksbetriebe in VOB-Projekten jährlich Hunderttausende Euro verlieren – von unbezahlter Planung bis zu sinnloser Nachtragsarbeit. Er macht klar: Wer sich nicht konsequent abgrenzt und strategisch vorgeht, arbeitet für andere und nicht für den eigenen Betrieb.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#153 VOB-Seminare? Warum sie deinem Betrieb nichts bringen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 24 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 153 des Podcasts der professionelle Bauablauf kritisiert Andreas Scheibe gängige VOB-Seminare als praxisfern und ineffektiv und erklärt, warum sie für Handwerksbetriebe keine nachhaltige Lösung sind. Stattdessen zeigt er, wie Chefs ihre Mitarbeiter strategisch schulen sollten, um in gestörten Bauabläufen Rendite zu sichern und den Betrieb zu entlasten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#152 Nachträge am Limit – Warum deine Leute ausbrennen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 21 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 152 des Podcasts der professionelle Bauablauf zeigt Andreas Scheibe auf, warum viele Handwerksbetriebe in gestörten Bausituationen finanziell auf der Stelle treten – nicht wegen fehlender Nachträge, sondern wegen struktureller Überforderung, fehlender Zeit und mangelnder Strategie. Er erklärt, wie man als Betrieb aus der Falle von Frust, Ablehnungen und Stress herauskommt, indem man Verantwortung für Nachträge nicht nur fachlich, sondern auch emotional und strategisch neu denkt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#151 Nachträge oder Nachspiel? Wie Profit den Ruf kostet

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 17 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 151 des Podcasts der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über erste Praxiserfahrungen mit Nachträgen und warnt vor der Illusion, man könne finanzielle Löcher durch höhere Zuschläge auf technische Leistungen stopfen. Stattdessen betont er, wie entscheidend es ist, komplexe, zeitabhängige Nachträge strategisch und diplomatisch zu formulieren, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben – insbesondere in Projekten mit schwierigen Auftraggebern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#150 VOB-Projekt geplatzt? So sicherst du deine Vergütung!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 14 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 150 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas Scheibe anhand eines realen Projekts, wie Handwerksbetriebe in öffentlichen VOB-Projekten systematisch gestörte Abläufe erkennen, rechtssicher dokumentieren und mit Auftraggebern auf Augenhöhe zu finanziellen Vergleichen kommen. Dabei geht es vor allem um praxisnahe Strategien zur Abrechnung von Verzögerungen, Teilleistungskürzungen und Planungsfehlern – ohne juristisches Fachchinesisch, aber mit voller wirtschaftlicher Wirkung.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#149 Bau-Chaos stoppen – Werde wieder Chef im eigenen Projekt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 10 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 149 von Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe darüber, wie Handwerksunternehmer inmitten chaotischer, gestörter Bauprojekte wieder die Kontrolle zurückerlangen können. Er beschreibt typische Probleme wie Projektverzögerungen, Überlastung und Kontrollverlust – und zeigt, dass Klarheit, strategischer Schriftverkehr und geschultes Führungspersonal die Schlüssel sind, um aus dem Dauerstress auszubrechen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#148 Gekündigt trotz Planungschaos – Wenn der Handwerker zum Sündenbock wird

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 07 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 148 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über das weitverbreitete Problem voreiliger Kündigungen durch Auftraggeber – oft ausgelöst durch unzureichende Planungen, politische Zwänge und inkompetente Planer. Er zeigt auf, wie dadurch Handwerker systematisch in die Grauzone gedrängt werden, wirtschaftliche Risiken tragen und am Ende doppelt verlieren – während der eigentliche Verursacher, der Planer, viel zu spät zur Verantwortung gezogen wird.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#147 Wirtschaftlich trotz Chaos – So stoppst du Verluste auf der Baustelle

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 03 Sep 2025 23:59:00 +0200

In Folge 147 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über die Hauptursachen für Zeit- und Geldverluste auf gestörten Baustellen und zeigt, warum ineffiziente Abläufe meist nicht beim Handwerker, sondern beim Auftraggeber entstehen. Er erklärt, wie Betriebe mit klaren Strukturen, baubetrieblichen Nachträgen und professionellem Projektmanagement wieder wirtschaftlich arbeiten können – trotz chaotischer Rahmenbedingungen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#146 Ansprüche durchsetzen ohne Imageverlust – so bleibst du professionell und stark

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 31 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 146 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe ihre berechtigten Ansprüche durchsetzen können, ohne dabei ihr Image zu beschädigen oder die Beziehung zum Auftraggeber zu zerstören. Er betont die Bedeutung von diplomatischer, respektvoller Kommunikation und einem professionellen Vorgehen, um finanzielle Stabilität zu sichern und langfristig glaubwürdig zu bleiben.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#145 Baubesprechungsfalle: Wie du Zeitverschwendung und Stillstand beendest

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 27 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 145 des Podcasts Der professionelle Bauablauf rechnet Andreas Scheibe mit sinnlosen Baustellenbesprechungen ab, die Zeit fressen, Nerven kosten und keine Ergebnisse liefern. Er zeigt, wie du deine Projektleiter aus dem Besprechungswahnsinn befreist, klare Bedingungen formulierst und so wieder den Fokus auf das legst, was wirklich zählt: produktiv arbeiten und Geld verdienen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#144 Wie klare VOB-Strategien Projekte retten – mit Michael Schmoll

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 24 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 144 von "Der professionelle Bauablauf" berichtet Michael Schmoll, wie sein SHK-Betrieb durch strukturierte VOB-Anwendung, gezielte Dokumentation und angepasste Kommunikation in öffentlichen wie B2B-Projekten professioneller, sicherer und profitabler arbeitet. Gemeinsam mit Christoph Eckstein diskutiert er, wie klare Argumentation, Nachtragsmanagement und partnerschaftliche Verhandlungen zu weniger Stress, höherer Akzeptanz bei Auftraggebern und spürbaren finanziellen Erfolgen führen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#143 Projektleiter am Limit: Wie du sie vor dem Kollaps schützt und wieder stark machst!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 20 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 143 des Podcasts Der professionelle Bauablauf zeigt Andreas Scheibe, warum viele Projektleiter im Baustellenchaos untergehen – und was Chefs tun müssen, um sie davor zu schützen. Es geht um klare Prozesse, organisatorische Führung und echte Unterstützung, damit aus überforderten Projektleitern wieder souveräne Macher werden, die Projekte sicher ins Ziel bringen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#142 So rettest du deinen Betrieb vor Bauzeiten-Irrsinn und Dauerstress

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 17 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 142 des Podcasts Der professionelle Bauablauf zeigt Andreas Scheibe, wie Betriebe aus dem Chaos unrealistischer Bauzeitenpläne und gefährlichem Halbwissen ausbrechen können. Er erklärt praxisnah, wie klare Strukturen, gezielte Dokumentation und strategische Führung helfen, Kostenfallen zu vermeiden, Kontrolle zurückzugewinnen und endlich wieder produktiv zu arbeiten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#141 Wenn der Anwalt dich arm macht: Die Wahrheit über falsche Baurechtler

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 13 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 141 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe, woran Handwerksbetriebe schlechte Baurechtler erkennen können und warum viele sogenannte Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht mehr Schaden als Nutzen bringen. Er zeigt konkrete Symptome für Inkompetenz auf und liefert klare Kriterien, mit denen Betriebe endlich juristische Unterstützung finden, die ihnen tatsächlich hilft, ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#140 Öffentliche Aufträge ohne Chaos – der Weg zur Klarheit mit Georg

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 10 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 140 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas mit Georg über die Herausforderungen und Frustrationen bei öffentlichen Bauprojekten aus Sicht eines Zimmerei-Meisters – von chaotischen Planungsunterlagen bis zu wirtschaftlichen Risiken durch Bauverzögerungen. Im Fokus steht, wie Georg mit professionellem Schriftverkehr, strukturierter Organisation und Unterstützung durch das Programm Continu-ING neue Sicherheit und Klarheit im Umgang mit öffentlichen Auftraggebern gewonnen hat.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#139 Genug gekürzt, genug geschuftet: Hol dir zurück, was dir zusteht!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 06 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 139 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zeigt Andreas, warum viele Handwerksbetriebe trotz guter Arbeit unter gekürzten Rechnungen, Stress und Liquiditätsengpässen leiden – und wie diese Probleme meist durch fehlende Struktur, schlechte Planung und planlose Auftraggeber verursacht werden. Er erklärt, wie du mit klaren Prozessen, strategischer Dokumentation und rechtssicheren Abläufen deine Marge schützt, dein Team entlastest und wieder Kontrolle über deine Projekte gewinnst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#138 Wie du als Handwerker Planer und Auftraggeber endlich in den Griff bekommst

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 03 Aug 2025 23:59:00 +0200

In Folge 138 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über das massive Kommunikationschaos zwischen Planern, Auftraggebern und Handwerksbetrieben, das zu Zeit- und Geldverlust, Frust im Team und chaotischen Projektabläufen führt. Er zeigt Schritt für Schritt, wie Handwerksbetriebe mit klaren Prozessen, verbindlichen Abläufen und konsequenter Kommunikation diesem Chaos ein Ende setzen und wieder Struktur und Kontrolle gewinnen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#137 Sechs unsichtbare Geldfresser – Warum dein Betrieb jeden Tag heimlich blutet

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 30 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 137 des Podcasts Der professionelle Bauablauf beleuchtet Andreas Scheibe sechs zentrale Ursachen, durch die Handwerksbetrieben tagtäglich Liquidität entzogen wird – von mangelhafter Planung über ineffiziente Stundenverrechnung bis hin zu fehlerhaften Aufmaßen. Er zeigt auf, wie tief diese strukturellen Probleme im System verankert sind und ruft dazu auf, eingefahrene Abläufe kritisch zu hinterfragen, um wirtschaftlich überleben zu können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#136 Vom Baustellenchaos zur Klarheit – Wie Ole den Baualltag zurückeroberte

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 27 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 136 des Podcasts. Der professionelle Bauablauf spricht Andreas mit Ole, ein erfahrener Anlagenbauer, der berichtet von seinen Herausforderungen auf der Baustelle – insbesondere von mangelhaften Planungsunterlagen, fehlenden Maßen und unklaren Leistungsverzeichnissen – und wie er durch die Zusammenarbeit mit Continu-ING mehr Struktur, Ruhe und Planbarkeit in seine Projekte bringen konnte. Die Episode zeigt praxisnah, wie strategische Bieterfragen, verbesserte Dokumentation und klare Kommunikation zu effizienteren Bauabläufen und einer besseren Work-Life-Balance führen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#135 Verdeckter Betrug im LV – Wie schlechte Planung Bauprojekte zerstört

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 23 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 135 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über problematische Klauseln in Leistungsverzeichnissen (LV), die unausgesprochene Planungsdefizite verschleiern und zu unkalkulierbaren Risiken für Handwerker führen. Anhand eines konkreten Beispiels kritisiert er, wie unvergütete Zusatzleistungen und mangelhafte Ausführungsplanungen systematisch zu Bauzeitverzögerungen, Nachträgen und wirtschaftlichen Schäden führen – und fordert mehr Verantwortung und Qualität auf Planerseite.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#134 Verarscht im Kleingedruckten – Wie dich Vorbemerkungen um dein Geld bringen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 20 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 134 des Podcasts Der professionelle Bauablauf deckt Andreas Scheibe auf, wie unwirksame Klauseln in Vorbemerkungen und Langtexten der Leistungsverzeichnisse systematisch Planungsfehler verschleiern – und Handwerksbetriebe später teuer zu stehen kommen. Er zeigt, warum viele dieser Klauseln juristisch wertlos sind, wie man sie erkennt, richtig entkräftet und daraus fundierte Nachträge ableitet, die nicht mehr pauschal abgelehnt werden können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#133 Nachtrag abgelehnt? – Wie du dich gegen Ignoranz und Willkür auf der Baustelle wehrst

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 16 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 133 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über die systematischen Gründe, warum Nachträge von Auftraggebern häufig pauschal abgelehnt werden – nämlich weil Handwerksbetriebe sie oft falsch oder unvollständig einreichen, ohne fundierte baubetriebliche und vertragliche Grundlage. Er fordert ein Umdenken: Weg vom schnellen Angebotsnachtrag hin zu professionell vorbereiteten, rechtlich sauberen Dokumentationen – und wenn nötig, zum strategischen Gegenangriff gegen ignorante oder inkompetente Projektbeteiligte.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#132 Mit Klarheit und Mut das Bauunternehmen retten mit Sebastian Hartinger

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 13 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 132 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Christoph Eckstein, Geschäftsführer Continu-ING mit Sebastian Hartinger darüber, wie sein Handwerksbetrieb durch die Zusammenarbeit mit Continu-ING gelernt hat, sich gegen unrechtmäßige Kündigungen und mangelhafte Bauplanung rechtssicher und konsequent zu behaupten. Er schildert, wie klare Kommunikation, strukturierter Schriftverkehr und ein verändertes Projektverständnis zu spürbar mehr Sicherheit, Effizienz und Wertschätzung auf Augenhöhe mit Auftraggebern geführt haben.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#131 Planlos in die Katastrophe – Warum Baustellen heute scheitern

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 09 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 131 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über die massiv zunehmenden Probleme durch schlechte Planung, unqualifizierte Planer und überforderte Auftraggeber, die in der Praxis zu fehlerhaften Ausführungsplänen, unbezahlten Zusatzleistungen und extremem Stress auf der Baustelle führen. Er zeigt auf, wie dieses systemische Versagen Handwerksbetriebe finanziell und personell belastet – und warum es dringend professionelle Strategien braucht, um diesem Trend entgegenzuwirken.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#130 Letzte Runde VOB/A: Deine Spielzüge für Macht, Klarheit und Erfolg im öffentlichen Bau

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 06 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 130 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ bespricht Andreas Scheibe die letzten Paragrafen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A), insbesondere § 20 bis § 24, mit Fokus auf Dokumentations- und Informationspflichten, Nachprüfungsverfahren und strategischen Handlungsmöglichkeiten bei öffentlichen Aufträgen.Die Folge schließt die VOB/A-Reihe ab und betont, wie wichtig es ist, öffentliche Ausschreibungen als strategisches Werkzeug zu nutzen, um Projekte erfolgreich und selbstbestimmt zu steuern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#129 Zuschlag im Nebel – Warum dein Angebot scheitert und was du jetzt wissen musst!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 02 Jul 2025 23:59:00 +0200

In Folge 129 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe die Paragrafen 18 und 19 der VOB/A und zeigt dabei praxisnah, warum sich Zuschläge verzögern, wie mangelnde Planung zu verlängerten Bindefristen führt und wie Handwerksbetriebe strategisch darauf reagieren sollten. Zudem geht es um Informationspflichten bei der Nichtberücksichtigung von Angeboten und wie Bieter diese rechtlich nutzen können, um Vergabeentscheidungen kritisch zu hinterfragen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#128 Ausschreibung aufgehoben: Wie Korruption und Inkompetenz den Bau vergiften

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 29 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 128 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe die juristischen und praktischen Fallstricke rund um die Aufhebung von Ausschreibungen nach § 17 VOB/A und zeigt, wie diese oft als Einfallstor für Diskriminierung, Intransparenz und Korruption genutzt wird. Anhand konkreter Beispiele kritisiert er die Rolle von schlecht planenden Fachbüros, ahnungslosen Auftraggebern und das fehlende rechtliche Wissen vieler Handwerksbetriebe – und ruft zu mehr Professionalität und Widerstand auf.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#127 Ein Geschäftsführer packt das Bauproblem an der Wurzel mit Reimund Niederhöfer

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 25 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 127 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Reimund Niederhöfer über die größten Herausforderungen bei Bauprojekten, insbesondere die mangelhafte Planungsqualität und deren Auswirkungen auf die Ausführung. Reimund beschreibt, wie sein Unternehmen durch klare interne Regeln, konsequente Vorbereitung und den gezielten Einsatz von Tools wie ING, effizientere Abläufe, zufriedenere Mitarbeiter und eine deutlich bessere wirtschaftliche Performance erreicht hat.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#126 Wertung statt Willkür – wie dein Angebot wirklich zählt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 22 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 126 des Podcasts der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe die Inhalte der § 16C und § 16D VOB/A, insbesondere wie Angebote rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft sowie im Anschluss gewertet werden. Dabei zeigt er auf, welche Fehler Auftraggeber oft machen, welche Rügeoptionen Bieter haben – und warum Zuschlagskriterien jenseits des Preises häufig ein Warnsignal für Intransparenz oder Ungleichbehandlung sind.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#125 Fehlende Unterlagen, vergessene Preise – dein Angebot auf der Kippe!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 18 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 125 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe ausführlich § 16A VOB/A und geht besonders auf die Nachforderung von Unterlagen und Preisangaben im Vergabeverfahren ein. Dabei zeigt er praxisnah auf, welche Spielräume und Fallstricke es für Auftraggeber und Bieter gibt, insbesondere im Hinblick auf Transparenz, Gleichbehandlung und die richtige Handhabung fehlender Angaben.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#124 Raus aus der Ohnmacht – Bauablauf neu gedacht mit Sebastian Gaugler

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 15 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 124 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe mit Sebastian Gaugler über die Herausforderungen und Erkenntnisse im Bereich Lüftungsbau, insbesondere rund um Nachtragsmanagement, Bauverzögerungen und eine faire Streitkultur im Baualltag. Sebastian berichtet, wie er durch die Zusammenarbeit mit Continu-ING mehr Sicherheit im Bauablauf gewann, Nachträge erfolgreich vergütet bekam und dadurch Liquidität sowie Selbstbewusstsein im Umgang mit Auftraggebern steigern konnte.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#123 Baustelle außer Kontrolle – Warum 2025 für Planer und Handwerker alles verändert

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 11 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 123 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ zieht Andreas ein Zwischenfazit für das erste Halbjahr 2025 und spricht über gravierende Veränderungen und Missstände in der Baubranche, darunter die Zunahme von Planerinsolvenzen, massive Qualitätsprobleme in der Planung sowie wachsende Sensibilität von Auftraggebern.Er kritisiert systemische Schwächen wie die Überforderung junger Planer, ineffiziente Prozesse, Korruption im öffentlichen Bauen und warnt vor den Folgen für Handwerksbetriebe, wenn keine strategische und dokumentierte Gegenwehr erfolgt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#122 Angebotsaufklärung: Was der Auftraggeber wirklich wissen darf – und was nicht

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 08 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 122 des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" bespricht Andreas Scheibe ausführlich § 15 VOB/A und erklärt, wann und wie ein Auftraggeber zur Angebotsaufklärung berechtigt ist – etwa zur Prüfung der Eignung oder Preisangemessenheit. Außerdem warnt er davor, in solchen Situationen zu viele Details preiszugeben, da dies strategisch gegen den Bieter verwendet werden kann, und leitet zur Prüfung und möglichen Ausschlüssen nach § 16 über.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#121 Zwischen Paragraf und Partnerschaft: Kommunikation, die wirkt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 04 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 121 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über diplomatische, VOB-konforme Kommunikation im Bauwesen und zeigt anhand einer Behinderungsanzeige drei Varianten auf – vom höflich-verbindlichen „Liebesbrief“ bis zur knallharten juristischen Ansage. Ziel ist es, einen authentischen Mittelweg zu finden, der sowohl rechtssicher als auch respektvoll ist und nachhaltige Zusammenarbeit fördert.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#120 Zwischen Einheitspreis, VOB und Neubeginn – mit Ralf und Mario

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 01 Jun 2025 23:59:00 +0200

In Folge 120 von „Der professionelle Bauablauf“ sprechen Andreas Scheibe, Mario Offermann und Ralf Sühnhold über ihre Erfahrungen mit der Umstellung von Pauschalverträgen auf öffentliche Ausschreibungen mit Einheitspreisverträgen – inklusive aller Herausforderungen wie gestörte Bauabläufe, VOB-Regelungen, Nachträge und unproduktive Zeiten. Sie zeigen, wie strukturierte Dokumentation, klares Mindset und gezielte Projektorganisation dazu geführt haben, dass aus Problemprojekten heute erfolgreiche Bauabwicklungen mit fairer Abrechnung entstehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#119 Geheime Akten & offene Fehler – Die Wahrheit über die Angebotsöffnung

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 28 May 2025 23:59:00 +0200

In Folge 119 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe ausführlich Paragraf 14 der VOB/A zur Öffnung elektronischer Angebote und kritisiert dabei die häufig mangelnde Fachkompetenz auf Auftraggeberseite. Er gibt praxisnahe Hinweise, wie Bieter formale Fehler in der Angebotsöffnung erkennen, dokumentieren und gegebenenfalls rügen können, um ihre Chancen im Vergabeprozess zu verbessern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#118 Bauverzögerung, Fehler im LV & unzulässige Umlagen – Eure Fragen vom Webinar

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 25 May 2025 23:59:00 +0200

In Folge 118. des Podcasts der professionelle Bauablauf beantwortet Andreas Scheibe drei praxisrelevante Fragen aus dem Live-Webinar vom 22. Mai 2025, unter anderem zu fehlerhaften Leistungsverzeichnissen, unzulässigen Umlagen für Baustrom und Versicherungen sowie zu Entschädigungsansprüchen bei Bauverzögerungen. Dabei geht es vor allem um konkrete Handlungsempfehlungen für Handwerker im Umgang mit Auftraggebern und juristischen Fallstricken auf Baustellen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#117 Was euer Angebot retten oder killen kann – Die Spielregeln der Vergabe

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 21 May 2025 23:59:00 +0200

In Folge 117 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe ausführlich den § 13 der VOB/A, insbesondere die Anforderungen an die Form, Inhalte und rechtliche Zulässigkeit von Angeboten bei öffentlichen Vergaben. Dabei beleuchtet er praxisnah typische Fehlerquellen, rechtliche Fallstricke und gibt konkrete Hinweise, wie Bieter formgerecht und strategisch klug vorgehen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#116 Vertragsstrafen, Fairness und faule Kompromisse

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 18 May 2025 23:59:00 +0200

In der 116. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Regelungen zu Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütungen und Sicherheitsleistungen nach § 9 der VOB/A, wobei er auf typische Missverständnisse und praktische Implikationen für öffentliche Aufträge eingeht. Er erläutert, unter welchen Bedingungen Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen zulässig sind, wann auf Sicherheitsleistungen verzichtet werden sollte und wie Fristen für Angebote und Bewerbungen korrekt festzulegen sind.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#115 Was Auftraggeber oft falsch machen – Insiderwissen für Handwerker

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 14 May 2025 23:59:00 +0200

In der 115. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird der Paragraf 8 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) besprochen. Dabei erklärt Andreas Scheibe, warum dieser Paragraf für Handwerker meist irrelevant ist und beleuchtet, welche Regelungen für Auftraggeber wichtig sind und welche Fallstricke in den zusätzlichen Vertragsbedingungen lauern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#114 Funktionale Ausschreibung: Der GU plant, der Handwerker zahlt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 11 May 2025 23:59:00 +0200

In Folge 114 vom Podcast „Der professionelle Bauablauf“ nimmt Andreas den § 7c VOB/A auseinander und erklärt, wie bei funktionalen Leistungsbeschreibungen (aka Globalpauschalverträgen) der GU plötzlich auch für die Planung ran muss – ganz nach dem Motto: „Mach mal alles, wir gucken dann, ob es passt.“ Dabei kritisiert er scharf, wie dadurch das klassische Handwerk systematisch ausgebremst wird und GU sich mit fetten Margen durchwursteln, während die kleinen Gewerke wieder mal den Kürzeren ziehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#113 Warum falsche LVs deine Baustelle ruinieren können!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 07 May 2025 23:59:00 +0200

In Folge 113 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über § 7b VOB/A, der die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis regelt, und erklärt detailliert, wie Bauleistungen korrekt strukturiert beschrieben und ausgeschrieben werden müssen. Dabei kritisiert er häufige Planungsfehler, die zu mangelhaften Leistungsverzeichnissen führen, und zeigt, welche rechtlichen und praktischen Folgen dies für Bieter und Auftraggeber haben kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#112 Innenausbau unter Druck: Ein Jahr Warten, ein Ziel mit Peter Polzer

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 04 May 2025 23:59:00 +0200

In Folge 112 des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Peter Polzer über die massiven Herausforderungen bei einem Großauftrag mit Bauzeitenverzug und fehlender Planungssicherheit. Peter schildert, wie der Betrieb durch strukturiertes Vorgehen, gezielte Beratung und klare Kommunikation letztlich nicht nur finanzielle Schäden abwenden, sondern auch die Beziehung zum Kunden aufrechterhalten konnte.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#111 Technische Spezifikationen richtig ausschreiben – § 7a VOB/A in der Praxis

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 30 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 111 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe detailliert den § 7A VOB/A zur technischen Spezifikation in Vergabeunterlagen und kritisiert praxisferne Formulierungen sowie die häufig mangelhafte Umsetzung durch Fachplaner. Er zeigt auf, wie Handwerksbetriebe trotz unklarer oder unbrauchbarer Ausschreibungstexte mithilfe von Normenbezug und Gleichwertigkeitsnachweisen rechtssicher agieren können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#110 Wenn Baustellen aus dem Ruder laufen – und du trotzdem gewinnst mit Benjamin Schmitt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 27 Apr 2025 23:59:00 +0200

In der 110. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe mit Benjamin Schmitt, Geschäftsführer der Schmitt HLS GmbH, über die Herausforderungen bei öffentlichen Bauprojekten, insbesondere zu Bauzeitverzögerungen, Nachträgen und strategischer Dokumentation. Benjamin teilt offen, wie ihm das Coaching von Continu-ING geholfen hat, seine Rechte besser zu verstehen, wirtschaftlicher zu arbeiten und selbstbewusster gegenüber Auftraggebern aufzutreten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#109 VOB/A §7 zerlegt: Was Planer falsch machen – und Handwerker wissen müssen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 23 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 109 des Podcasts Der professionelle Bauablauf analysiert Andreas Scheibe den Paragrafen 7 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) – insbesondere dessen Schwächen, Widersprüche und die realitätsferne Anwendungspraxis. Er zeigt auf, wie Planerpflichten systematisch verletzt werden, welche strategischen Spielräume Handwerksbetriebe bei fehlerhaften Leistungsverzeichnissen haben und warum Klarheit und Regelkenntnis essenziell für faire Bauverträge sind.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#108 Mit Klarheit, Mut und auf Augenhöhe bauen mit Urs Meier

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 20 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 108 des Podcasts Der professionelle Bauablauf sprechen Andreas Scheibe und Urs Meier darüber, wie wichtig Klarheit, Konsequenz und Zuversicht sind, um als Handwerksbetrieb auf Augenhöhe zu agieren und faire Vergütung durchzusetzen – gerade in einem von Unsicherheit geprägten Markt. Im Fokus stehen dabei typische Hemmnisse wie Angst, alte Denkmuster und mangelnde Regelkenntnis bei Bauleitern, aber auch die Erfolgsfaktoren für Betriebe, die es geschafft haben, konsequent ihren Weg zu gehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#107 Pflicht verletzt, Chaos perfekt – Die häufigsten Planungsfehler des Auftraggebers

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 16 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 107 des Podcasts Der professionelle Bauablauf beleuchtet Andreas Scheibe die ersten drei Pflichtverletzungen des Auftraggebers nach § 7 VOB/A, die regelmäßig zu fehlerhaften Leistungsbeschreibungen führen. Im Fokus stehen unklare Ausschreibungen, fehlende Angaben zu preisbeeinflussenden Umständen und das Aufbürden ungewöhnlicher Wagnisse – allesamt Ursachen für Nachträge, Chaos im Bauablauf und unnötige Mehrkosten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#106 Erfolgreich im öffentlichen Bau: Nachträge, Bauzeiten & Kalkulation im Griff mit Thorsten Mensching

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 13 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 106 des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe mit Thorsten Mensching, Geschäftsführer von Mensching GmbH & Co. KG, über die Herausforderungen und Chancen bei öffentlichen Ausschreibungen und GU-Projekten, insbesondere über strategischen Umgang mit Bauzeitunterbrechungen, Nachträgen und die sinnvolle Nutzung von EFB-Blättern. Dabei wird deutlich, wie wichtig fundiertes baubetriebliches Wissen, klare Kommunikation und professionelle Kalkulation für wirtschaftlichen Erfolg und weniger Stress im Baualltag sind.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#105 Wer darf mitbauen? – Wettbewerb, Eignung und echte Hürden

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 09 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 105 des Podcasts der professionelle Bauablauf erklärt Andreas die Regelungen des § 6 VOB/A über die Teilnahme am Wettbewerb, insbesondere zu Nichtdiskriminierung, Gleichstellung von Bietergemeinschaften und Anforderungen an Fachunternehmen. Zudem geht es um die Eignungsnachweise nach § 6A, etwa zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, wobei Scheibe auch die Problematik einseitiger Bewertung durch öffentliche Auftraggeber und mögliche politische Einflussnahme thematisiert.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#104 Eignungsnachweise in der Praxis – Pflicht, Kür oder Bürokratieballast?

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 06 Apr 2025 23:29:00 +0200

In Folge 104 des Podcasts Der professionelle Bauablauf vertieft Andreas Scheibe das Thema Eignungsnachweise nach VOB/A und bespricht dabei die Absätze 3 bis 5 der Paragrafen A und B. Er erklärt praxisnah, wann Nachweise gefordert oder verzichtbar sind, welche Rolle Eigenerklärungen spielen und warum manche Vorgaben in der Realität oft keine Relevanz haben.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#103 Unwirksame Klauseln – Wie Planer ihre Fehler auf euch abwälzen wollen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 02 Apr 2025 23:59:00 +0200

In Folge 103 des Podcasts Der professionelle Bauablauf erklärt Andreas Scheibe, warum viele Klauseln in Vorbemerkungen von Ausschreibungen rechtlich unwirksam sind und wie sie oft dazu dienen, die Planungsfehler und Versäumnisse von Architekten und Planern auf Handwerker abzuwälzen. Anhand konkreter Beispiele zeigt er, wie solche Klauseln gegen das BGB verstoßen und warum Handwerksbetriebe sie nicht akzeptieren müssen – selbst wenn sie im Vertrag stehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#102 Rahmenverträge & Losvergabe: Fallstricke, Tricks und deine Rechte

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 30 Mar 2025 23:59:00 +0200

In der 102. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über Rahmenvereinbarungen und die Vergabe nach Losen gemäß VOB/A. Er analysiert die Fallstricke und Widersprüche in den Regelungen, zeigt auf, wie Rahmenverträge oft missbräuchlich angewendet werden, und erklärt, warum die losweise Vergabe entscheidend für fairen Wettbewerb ist – während Planer und Auftraggeber diesen Grundsatz häufig umgehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#101 Öffentliche Vergabe entlarvt: Regeln, Taktiken und Fallstricke

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 26 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 101. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erklärt Andreas Scheibe die verschiedenen Vergabeverfahren im öffentlichen Bauwesen gemäß VOB/A, darunter die öffentliche und beschränkte Ausschreibung mit und ohne Teilnahmewettbewerb. Zudem werden Vertragsarten wie Einheitspreis-, Pauschal- und Stundenlohnverträge analysiert, wobei er kritisch auf Schwachstellen, Korruptionsanfälligkeit und strategische Möglichkeiten für Auftragnehmer eingeht.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#100 Chaos Baustelle? Wie klare Strukturen den Stress eliminieren mit Martin Paulsteiner

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 23 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 100. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe mit Martin Paulsteiner, Geschäftsführer der Florian Schmid GmbH, über die Herausforderungen im Bauablauf, insbesondere in VOB-Projekten, und wie strukturierte Prozesse sowie eine klare Argumentationsstrategie gegenüber Planern und Bauherren Stress reduzieren und die Effizienz steigern können. Martin betont, dass eine saubere Planung, klare Kommunikation und das Einfordern von Rechten entscheidend sind, um Projekte erfolgreich und ohne unnötige Verzögerungen durchzuführen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#99 Bausicherheiten im Griff: Fristen, Fallstricke und clevere Strategien

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 19 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 99. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe und Fabian, Jurist und Coach aus dem Support Team von Continu-ING, geht es um Sicherheitsleistungen im Bauwesen gemäß § 17 VOB/B, insbesondere um Fristen, Rückgabezeitpunkte und die rechtlichen Konsequenzen bei Nichterfüllung. Die beiden diskutieren praxisnah, wie Auftraggeber und Auftragnehmer mit Vertragserfüllungs- und Gewährleistungssicherheiten umgehen sollten, welche Herausforderungen dabei auftreten und welche Strategien zur Eskalation und Durchsetzung der eigenen Ansprüche sinnvoll sind.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#98 Erfolgreiche Vergütungsstrategien im Bauwesen mit Pascal Kaulartz

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 16 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 98. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe mit Pascal Kaulartz, Dachdecker-Meister und Geschäftsführer von Dachdeckerbetrieb KAULARTZ, über Herausforderungen im Bauwesen, insbesondere Verzögerungen bei öffentlichen Bauprojekten und den Umgang mit berechtigten Vergütungsansprüchen. Pascal berichtet von einem Millionenprojekt, das sich erheblich verzögerte, und schildert seine Erfahrungen mit professioneller Vertragsabwicklung, Strukturierung von Baustellenabläufen und der Bedeutung von Klarheit und Rückendeckung durch Continu-ING, um finanzielle Ansprüche durchzusetzen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#97 So wehrst du dich gegen geheime Deals und Intransparenz

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 12 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 97. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf mit Andreas Scheibe geht es um die verschiedenen Arten der Vergabe von Bauleistungen, darunter öffentliche, beschränkte und freihändige Vergaben sowie die damit verbundenen Regelungen und Grauzonen. Andreas zeigt auf, wie in der Praxis oft gegen Transparenz- und Wettbewerbsgrundsätze verstoßen wird und gibt Handwerkern strategische Tipps, um sich gegen Diskriminierung und intransparente Vergabepraktiken zu wehren.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#95 Die Wahrheit über Bauvergaben und versteckte Chancen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 05 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 95. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf mit Andreas Scheibe wird eine detaillierte Analyse der ersten beiden Paragrafen der VOB vorgenommen, insbesondere in Bezug auf Bauleistungen, bauliche Anlagen und die Vergabeprozesse. Dabei kritisiert Scheibe unter anderem die Intransparenz und Korruption im öffentlichen Bausektor und zeigt auf, wie sich Unternehmen strategisch besser aufstellen können, um Ausschreibungen für sich zu nutzen und sich gegen unfaire Praktiken zu wehren.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#94 Unwirksame Klauseln entlarvt – So schützt du dich vor Vertragsfallen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 02 Mar 2025 23:59:00 +0100

In der 94. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf spricht Andreas Scheibe über unwirksame Klauseln in Bauverträgen, die Handwerker und Bauunternehmen benachteiligen können. Er erklärt anhand eines konkreten Beispiels, warum solche Klauseln gegen das gesetzliche Leitbild und die VOB/B verstoßen, wie Auftraggeber gezielt versuchen, Risiken auf die ausführenden Firmen abzuwälzen, und wie Handwerker ihre Rechte durchsetzen können, um finanzielle Verluste zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#93 Zahlung, Liquidität & Handwerkerrechte: Warum du dich nicht verarschen lassen solltest

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 26 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 93. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe geht es um Paragraph 16 der VOB, insbesondere um Zahlung und Liquidität im Bauwesen. Andreas Scheibe erklärt die Bedeutung der Teilabnahme für Zahlungen, kritisiert verzögerte Zahlungen durch Auftraggeber und fordert Handwerker dazu auf, ihre Rechte konsequent einzufordern, um Liquiditätsprobleme zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#92 Sicherheiten im Bauvertrag: Wann sie nötig sind – und wann nicht!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 23 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 92. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ diskutieren Andreas Scheibe und Fabian, Jurist und Coach aus dem Support Team von Continu-ING, über Sicherheitsleistungen gemäß § 17 VOB, insbesondere deren Bedeutung für die Vertragserfüllung und Gewährleistung im Bauwesen. Dabei gehen sie praxisnah auf typische Fehler ein, etwa Übersicherung durch zu hohe Einbehalte, strategische Vorgehensweisen zur Vermeidung unnötiger Sicherheiten sowie die Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten Auftraggebern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#91 Liquidität im Bauwesen: So bekommst du dein Geld schneller

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 19 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 91. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe dreht sich alles um Paragraf 16 der VOB und das essenzielle Thema der Liquidität auf Baustellen. Es werden die Regelungen zu Abschlags- und Schlusszahlungen, Fristen, Einbehalten und der Bedeutung von prüfbaren Rechnungen sowie Vorbehalten bei Kürzungen detailliert erläutert, um Handwerksbetrieben zu helfen, schneller und sicherer an ihr Geld zu kommen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#90 Endlich raus aus dem VOB-Hamsterrad mit Swen Urban

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 16 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 90. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Swen Urban über die Herausforderungen und Lösungsansätze im öffentlichen Bauwesen. Dabei geht es um die Entwicklung seines Unternehmens, den Umgang mit der VOB, strategische Veränderungen zur wirtschaftlichen Stabilisierung sowie die persönliche Weiterentwicklung als Führungskraft.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#89 Stundenlohnarbeiten richtig abrechnen – So vermeidest du Verluste auf der Baustelle

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 12 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 89. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird ausführlich Paragraf 15 der VOB besprochen, insbesondere die Regelungen zu Stundenlohnarbeiten. Dabei geht es um die vertraglichen Abrechnungsmodalitäten, die Berechnung ortsüblicher Vergütung, die Aufwandspositionen, die in den Stundensätzen berücksichtigt werden dürfen, sowie die praktische Umsetzung und Herausforderungen bei der Anzeige, Dokumentation und Abrechnung von Stundenlohnleistungen auf Baustellen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#88 Fluch oder Chance? Strategien gegen die Spirale des Todes mit Florian Felsch

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 09 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 88. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Florian Felsch über die Herausforderungen und Strategien im Umgang mit öffentlichen Auftraggebern, insbesondere über die Schwierigkeiten bei der Abrechnung, die mangelnde Zahlungsmoral und die Belastungen für Unternehmen und Mitarbeiter. Florian Felsch berichtet von seinen Erfahrungen, wie man sich durch konsequentes Nachtragsmanagement, Vertragsbewusstsein und eine strategische Herangehensweise aus der „Spirale des Todes“ befreien kann, um wirtschaftlich stabil zu bleiben und die eigenen Mitarbeiter zu schützen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#87 Gemeinsames Aufmaß, klare Abrechnug

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 05 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 87. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe dreht sich alles um die Regelungen in § 14 Absatz 2 und 3 der VOB/B, wobei die Themen gemeinsames Aufmaß, Abrechnungsbestimmungen und Fristen für Schlussrechnungen im Fokus stehen. Andreas Scheibe erläutert die praktische Relevanz, Herausforderungen und Pflichten aller Beteiligten und betont die Bedeutung klarer Strukturen, regelmäßiger Bauzeitenpläne und einer transparenten Kommunikation für einen reibungslosen Bauablauf.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#86 Stillstand? So entkommst du dem Planungschaos mit René Judek

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 02 Feb 2025 23:59:00 +0100

In der 86. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit René Judek, Geschäftsführer JUDEK Gebäudetechnik, über die Herausforderungen mangelhafter TGA-Planung und deren Auswirkungen auf Bauprojekte, insbesondere Verzögerungen, zusätzliche Kosten und ineffiziente Abläufe. Sie diskutieren, wie ein proaktiver Umgang mit Planungsmängeln, strategische Nachtragsforderungen und eine selbstbewusste Haltung gegenüber Auftraggebern helfen können, Bauabläufe professioneller und wirtschaftlicher zu gestalten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#85 VOB entschlüsselt: Mängelhaftung & Planungsfalle im Fokus

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 29 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 85. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe werden die Mängelansprüche gemäß § 13 Absatz 7 VOB seziert und praxisnah erläutert. Dabei geht es um die Haftung des Auftragnehmers für Mängel, die durch mangelhafte Planung verursacht wurden, sowie um die Bedeutung vollständiger Ausführungsplanung, Nachtragsmanagement und die Notwendigkeit einer fairen Verteilung von Haftungsrisiken zwischen Auftraggeber und Handwerker.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#84 Mängelbeseitigung und Fristen: Was Auftragnehmer wissen müssen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 26 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 84. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe wird §13 Absatz 5 VOB im Detail besprochen. Dabei geht es um die Verpflichtungen des Auftragnehmers zur Mängelbeseitigung während der Verjährungsfrist, die Beweislast des Auftraggebers sowie um die strategische Bedeutung von Fristen, Nachbesserungen und Vergütungsminderungen im Bauablauf.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#83 Mängelansprüche und Strategien für den Bauablauf

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 22 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 83. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe werden die Mängelansprüche gemäß §13 VOB detailliert besprochen. Dabei geht es um die Verpflichtung des Auftragnehmers, seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu erbringen, die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten sowie strategische Empfehlungen im Umgang mit Bedenkenanzeigen, Nachträgen und Verjährungsfristen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#82 Jahresstart 2025: Bauprojekte im Chaos – Strategien für Handwerker

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 19 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 82. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über die Herausforderungen und Strategien zum Jahresstart 2025 im öffentlichen Bauwesen. Er thematisiert die häufigen Verzögerungen bei Projekten, die mangelhafte Planung der öffentlichen Hand und die Notwendigkeit für Handwerksbetriebe, durch überlegte Eskalationsstrategien und alternative Auftragsakquise ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#81 Abnahme im Bau: Deine Rechte clever sichern!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 15 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 81. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" bespricht Andreas Scheibe ausführlich das Thema Abnahme und deren Bedeutung im Bauablauf. Dabei wird erklärt, wie Handwerker durch Fertigstellungsanzeigen und Abnahmeverlangen ihre Rechte sichern können und welche Regelungen zur Abnahmefiktion, Teilabnahmen und wesentlichen Mängeln in der Praxis relevant sind.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#80 Erfolgreich Bauen mit öffentlichen Auftraggebern mit Maximilian Goß

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 12 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 80. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Maximilian Goß, Geschäftsführer von GOSS GmbH & Co. KG, über die Herausforderungen und Entwicklungen in der Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern sowie über die Bedeutung einer strukturierten und selbstsicheren Herangehensweise im Bauprozess. Max beschreibt, wie er durch gezielte Unterstützung seine Rechte besser versteht und dadurch selbstsicherer und effizienter gegenüber seinen Auftraggebern auftreten kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#79 Haftung im Bauablauf: Theorie vs. Praxis

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 08 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 79. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe geht es um Haftungsfragen zwischen Vertragsparteien und ihre Praxisrelevanz im Bauablauf. Dabei wird kritisch hinterfragt, wie sinnvoll diese Regelungen tatsächlich sind, da sie oft juristisch komplex und in der Praxis kaum anwendbar sind, während viele Situationen durch andere gesetzliche Bestimmungen oder praktische Lösungen geklärt werden können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#78 Schiedsrichter Urs Meier Klare Kommunikation auf dem Bau - Teil 2

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 05 Jan 2025 23:59:00 +0100

In Folge 78. des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" diskutieren Andreas Scheibe und Urs Meier die zentrale Bedeutung klarer und frühzeitiger Kommunikation im Bauprozess, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Planern und Auftraggebern. Sie betonen den Wert von Empathie, typengerechter Ansprache und Mindset, um Konfliktsituationen zu entschärfen und einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#77 Paragraf 8 VOB: Klartext über das Kündigungsrecht im Bau

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 01 Jan 2025 23:59:00 +0100

In der 77. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über den Paragrafen 8 der VOB und erläutert die rechtlichen Aspekte von Kündigungen durch den Auftraggeber, insbesondere die Komplexität der Absätze 5 bis 8, die oft schwer verständlich und in der Praxis selten relevant sind. Er betont dabei die Bedeutung strategischer Dokumentation und Klarheit in der Kommunikation, um die Position der Handwerker gegenüber Auftraggebern zu stärken und professionelle Vertragsabwicklungen sicherzustellen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#76 Handball statt Fußball: Bauprojekte neu gedacht mit Dimitri Lauenroth

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 29 Dec 2024 23:55:00 +0100

In der 76. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Dimitri Lauenroth, Geschäftsführer von M. Grandt Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH, über die Herausforderungen in öffentlichen Bauprojekten im Vergleich zur Industrie. Dabei beleuchten sie praxisnah Themen wie Planungsqualität, Bauzeitprobleme und die Notwendigkeit klarer Regelkenntnisse, um mit Störungen und Nachträgen professionell umzugehen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#75 So schützt du dich vor unberechtigten Forderungen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 25 Dec 2024 23:59:00 +0100

In der 75. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über die rechtlichen und praktischen Aspekte von Kündigungen durch den Auftraggeber. Dabei erklärt er, warum Schadensersatzforderungen und Ersatzvornahmen oft schwierig durchzusetzen sind und gibt Handwerkern wertvolle Tipps, wie sie sich in solchen Situationen rechtlich absichern und ihre Position stärken können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#74 Bauzeitverzögerungen, Lösungen und neue Wege mit Markus Strenzel

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 22 Dec 2024 23:59:00 +0100

In Folge 74. des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Gast Markus Strenzel, Geschäftsführer Jawi Smartmöbel GmbH, darüber wie Handwerker im Bauwesen trotz Herausforderungen wie Bauzeitverzögerungen, unklaren Planungen und rechtlichen Hürden selbstbewusster und effizienter agieren können. Markus teilt dabei seine Erfahrungen, wie durch professionelle Unterstützung und klare Prozesse ein selbstbewusstes und partnerschaftliches Agieren auf Augenhöhe mit Auftraggebern gelingt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#73 Gefahrenverteilung und höhere Gewalt: Praxisfallen im Bauablauf

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 18 Dec 2024 23:59:00 +0100

In der 73. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird Paragraf 7 der VOB/B detailliert besprochen, der sich mit der Verteilung der Gefahr bei höherer Gewalt und objektiv unabwendbaren Umständen vor der Abnahme beschäftigt. Andreas erklärt praxisnah, welche Schutz- und Sorgfaltspflichten Auftraggeber und Auftragnehmer haben und warum die Regelung in der Praxis oft unbefriedigend für Handwerksbetriebe ist.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#72 Schiedsrichter Urs Meier über klare Entscheidungen im Bauwesen - Teil 1

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 15 Dec 2024 23:59:00 +0100

In der 72. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf sprechen Andreas Scheibe und Urs Meier über die Parallelen zwischen Entscheidungsfindung im Fußball und im Bauwesen. Sie diskutieren, wie wichtig klare Kommunikation, schnelles Handeln und der Aufbau eines gegenseitigen Respekts sind, um Konfliktsituationen zu lösen und erfolgreiche Projekte zu gewährleisten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#71 Kündigung im Bauablauf: Chancen, Risiken und Strategien

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 11 Dec 2024 23:59:00 +0100

In der 71. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird intensiv über § 8 VOB/B (Kündigung durch den Auftraggeber) gesprochen. Andreas beleuchtet dabei die rechtlichen Grundlagen und praxisorientierten Konsequenzen, insbesondere die freie Kündigung (§ 8 Abs. 1) und die Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8 Abs. 3) sowie die strategischen Ansätze für Auftragnehmer zur Maximierung ihrer Vergütungsansprüche und die Herausforderungen durch juristische Fehleinschätzungen der Auftraggeber.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#70 Der Schlüssel zu erfolgreicher Bauprojektabwicklung mit Maik Gross

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 08 Dec 2024 23:59:00 +0100

In der 70. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Christoph Eckstein mit Maik Gross, Geschäftsführer Lucrum GmbH, über die Herausforderungen und Lösungen beim Bau von VOB-Projekten. Maik teilt seine Erfahrungen, wie er durch die Zusammenarbeit mit Continu-ING mehr Sicherheit, Struktur und Klarheit in der Projektabwicklung gewonnen hat, wodurch sich die wirtschaftliche und organisatorische Effizienz seines Unternehmens deutlich verbessert hat.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#69 Baustopp und Kündigung: Strategien für den Ernstfall

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 04 Dec 2024 23:59:00 +0100

In der 69. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe detailliert die Auswirkungen und rechtlichen Grundlagen von § 6 Abs. 7 VOB/B, insbesondere in Bezug auf die Kündigungsmöglichkeiten bei Bauunterbrechungen von über drei Monaten. Dabei beschreibt er die strategischen und monetären Folgen für Auftragnehmer und Auftraggeber, einschließlich Entschädigungsansprüchen, Abrechnungsmodalitäten und der Bedeutung einer professionellen Vertragsabwicklung.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#68 Wie klare Kommunikation und Werte den Bauablauf revolutionieren mit Klaus Marquardt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 01 Dec 2024 23:59:00 +0100

In Folge 68. des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" sprechen Christoph Eckstein und Klaus Marquardt, Geschäftsführer Marquardt GmbH Dächer & Fassaden, über die Bedeutung von professionellem Auftreten, Werteorientierung und Stressbewältigung in der Bauplanung. Klaus teilt dabei seine Erfahrungen mit Continu-ING wodurch er gelernt hat, rechtzeitig Behinderungen anzumelden, Projekte effizienter zu steuern und sowohl auf Augenhöhe mit Bauherren als auch selbstbewusster im Team aufzutreten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#67 Fristverlängerung & Bauzeitansprüche: So sicherst du dein Geld!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 27 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 67. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe geht es um die Regelungen des § 6 VOB/B, insbesondere Absatz 4 und 5, die Fristverlängerungen bei Bauunterbrechungen behandeln. Andreas erklärt praxisnah, wie Behinderungsanzeigen, Wiederaufnahmefristen, witterungsbedingte Verschiebungen und entstehende Ansprüche auf Vergütung oder Schadensersatz schlüssig dargelegt und berechnet werden können, um monetäre Nachteile für Handwerksbetriebe zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#66 Erfolgsstrategien für stressfreie Bauprozesse mit Alexander Atzroth

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 24 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 67. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Alexander Atzroth, Geschäftsführer der Elektro-OVA-GmbH, über die Herausforderungen und Lösungen im Projektmanagement von Bauvorhaben, insbesondere im öffentlichen Sektor. Alexander teilt dabei Einblicke in den Umgang mit Bauverzögerungen, Planungsmängeln und die Wichtigkeit einer pragmatischen, lösungsorientierten Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten, um eine nachhaltige, stressärmere und partnerschaftliche Baukultur zu fördern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#65 Behinderungsanzeige: Dein Schlüssel zur Absicherung auf der Baustelle!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 20 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 66. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe detailliert die Bedeutung und die rechtliche Grundlage der Behinderungsanzeige gemäß § 6 VOB/B. Dabei beleuchtet er praxisnah, wie Handwerker durch frühzeitige und schriftliche Anzeigen von Behinderungen ihre Rechte sichern und sich vor Nachteilen bei unklarer Planung, Eigenverzug oder witterungsbedingten Problemen schützen können, ohne dabei in Konflikt mit Auftraggebern zu geraten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#64 Fristenfalle Bauzeit: Was Handwerker über Ausführungsfristen wissen müssen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 13 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 64. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erläutert Andreas Scheibe in verständlicher Sprache den wichtigen Paragrafen der VOB der die vertraglichen Ausführungsfristen behandelt. Er erklärt praxisnah die Bedeutung der Einhaltung dieser Fristen, die Haftung des Auftraggebers bei unvollständigen Planungen und das Vorgehen bei Bauzeitverschiebungen, um finanzielle Nachteile zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#63 Wie klare Regeln und Transparenz den Bauablauf revolutionieren mit Christian Bode

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 10 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 63. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe mit Christian Bode, Geschäftsführer von Elektro Dresselhaus Verwaltungs-GmbH, über die Herausforderungen und Optimierungspotenziale im Bauablauf, insbesondere bei öffentlichen Bauaufträgen. Sie diskutieren, wie präzise Planung, regelmäßige Aufmaße und ein klares Regelverständnis nach VOB zu einer höheren Effizienz führen und wie wichtig Transparenz und konsequente Kommunikation sind, um unproduktive Stunden und Projektverluste zu minimieren.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#62 Abnahme im Bau: So sichern Sie sich gegen Verzögerungen und Mängel ab!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 06 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 62. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf sprechen Andreas Scheibe und Fabian, Jurist und Coach aus dem Support Team von Continu-ING, über die Themen Fertigstellung und Abnahme im Bauwesen. Sie beleuchten typische Herausforderungen, wie die zeitlichen Verzögerungen bei der Abnahme, Gewährleistungsfragen und die Schwierigkeiten bei Mängelbewertung, sowie praktische Tipps, wie sich Handwerksbetriebe und Auftragnehmer besser absichern können, um ein geregeltes Abnahmeverfahren sicherzustellen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#61 Effizient und stressfrei: Erfolgsstrategien für den Bauablauf mit Florian Hamacher

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 03 Nov 2024 23:59:00 +0100

In der 61. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ unterhalten sich Andreas Scheibe und sein Gast Florian Hamacher, Geschäftsführer Hamacher GmbH, über die Herausforderungen und Lösungsansätze in der modernen Bauplanung und -abwicklung, insbesondere im Bereich Holzbau. Florian schildert die Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern und den Einfluss von Planungsqualität auf den Bauprozess und beschreibt, wie das Team durch die Unterstützung von Continu-ING effizienter und stressfreier arbeiten kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#60 Mängel, Nachunternehmer & Rechte: VOB im Praxistest

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 30 Oct 2024 23:59:00 +0100

In der 60. Folge des Podcasts Der professionelle Bauablauf erläutert Andreas Scheibe detailliert Paragraf 4 der VOB, insbesondere die Pflichten und Rechte des Auftragnehmers und Auftraggebers bei der Mangelbeseitigung, der Zustandsfeststellung und beim Einsatz von Nachunternehmern. Er beschreibt, wie Mängelanzeigen gehandhabt werden müssen und welche gesetzlichen Regelungen dabei relevant sind, um in der Baupraxis Vertragskonflikte zu vermeiden und klare Verantwortlichkeiten zu definieren.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#59 Eigenverantwortung am Bau: Das Dispositionsrecht im Fokus

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 27 Oct 2024 23:59:00 +0100

In der 59. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe geht es um Paragraf 4, Absatz 2, der das Dispositionsrecht des Auftragnehmers und seine Pflichten regelt. Andreas Scheibe erläutert, dass der Auftragnehmer die Leistung eigenverantwortlich ausführt, während der Auftraggeber zwar Koordinationspflichten hat, jedoch keine Bauablaufdetails vorgeben kann, und die ordnungsgemäße Ausführung sowie die Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen thematisiert werden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#58 Chaos auf der Baustelle: Wer trägt die Verantwortung?

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 23 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 58. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" bespricht Andreas Scheibe hauptsächlich die Regelungen aus § 3 Absatz 6 und den Paragrafen 4 der VOB, insbesondere das Urheberrecht an Unterlagen und die Koordinationspflicht des Auftraggebers auf der Baustelle. Zudem thematisiert er die Überwachungsrechte des Auftraggebers und die Bedenkanzeigepflicht bei fehlerhaften Anordnungen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#57 Baustellendokumentation: Der Schlüssel zu erfolgreichen Nachträgen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 20 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 57. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Bedeutung von Paragraf 3, Absatz 4 und 5 der Vertragsbestimmungen im Bauwesen. Dabei geht es um die Dokumentation des Bauzustands vor Beginn der Arbeiten, die beidseitig anerkannt werden muss, sowie um die rechtzeitige Vorlage von Zeichnungen und Berechnungen durch den Auftragnehmer, um Haftungsfragen und Nachtragsansprüche effektiv zu managen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#56 Meterriss & Verantwortung: Wie Fehler den Bauablauf lahmlegen können

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 16 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 56. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über den Paragrafen 3 VOB/B und dessen praktische Bedeutung für Bauprojekte gesprochen. Insbesondere wird betont, dass der Auftraggeber für das Setzen der Höhenfestpunkte wie den Meterriss verantwortlich ist und welche Konsequenzen fehlerhafte Übertragungen durch Gewerke auf den Bauablauf und die Projektkosten haben können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#55 Wie Ausführungsunterlagen den Bauablauf bestimmen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 13 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 55. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Bedeutung der rechtzeitigen Bereitstellung von Ausführungsunterlagen gemäß VOB, § 3 Abs. 1 VOB/B. Er erklärt, dass Auftraggeber häufig keine vollständigen, mangelfreien Unterlagen liefern, was zu Bauverzögerungen und Nachträgen führen kann, und betont die Notwendigkeit einer proaktiven Bereitstellung der Pläne, um rechtzeitig und effizient arbeiten zu können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#54 Vergütungsregeln und Nachtragsmanagement im Bau

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 09 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 54. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe detailliert die Regelungen rund um den Vergütungsparagrafen, insbesondere den Abschnitt über Pauschalierungen und deren Grenzen. Er diskutiert die Herausforderungen für Handwerker bei Abweichungen in der Leistung, Nachtragsvergütungen und das Risiko, unbeauftragte Leistungen zu erbringen, die nicht bezahlt werden und wie diese durch professionellen Bauablauf gemanagt werden können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#53 Mengenabweichungen und Einheitspreise der VOB/B

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 06 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 53. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" bespricht Andreas Scheibe den dritten Absatz von Paragraf 2 der VOB/B, welcher die Regelungen zur Mengenabweichung und deren Auswirkungen auf Einheitspreise behandelt. Dabei erklärt er praxisnah, wie Handwerksbetriebe bei über- oder unterschrittenen Mengen neue Preise kalkulieren können und wie sie ihre Ansprüche auf Mehrkosten oder Vergütungen durchsetzen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#52 VOB Lesestunde Klarheit über Preise und Leistungen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 02 Oct 2024 23:59:00 +0200

In der 52. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe weiterhin über die VOB und erklärt in Handwerkerdeutsch den zweiten Paragrafen, der die Vergütung von Bauleistungen regelt. Dabei wird detailliert erläutert, wie vereinbarte Preise, Nebenleistungen und vertragliche Einheitspreise zu verstehen sind sowie welche rechtlichen Fallstricke bei nicht kalkulierten Leistungen oder zeitlichen Änderungen entstehen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#51 VOB Regeln ins Handwerkerdeutsch übersetzt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 29 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 51. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Bedeutung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) und erklärt handwerkliche Praxis im Umgang mit diesen Regelungen. Dabei geht es vor allem darum, wie Handwerksbetriebe die Paragrafen der VOB verstehen und anwenden können, um Missverständnisse bei Verträgen zu vermeiden und ihre Rechte besser zu vertreten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#50 Ein Systemproblem: Fehlende Qualifikation der Auftraggeber

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 25 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 50. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über die mangelhafte Qualifikation von Auftraggebern diskutiert, die oft nicht in der Lage sind, die Planungen der Architekten und Fachplaner richtig zu prüfen. Ein Hauptproblem sei das fehlende Fachwissen auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber, was zu unvollständigen und mangelhaften Planungen führe, die den Bauprozess erheblich behindern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#49 Strategien und Herausforderungen in öffentlichen Ausschreibungen mit Thorben Koll

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 22 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 49. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Thorben Koll, Geschäftsführung von Koll Kälte-Klima-Lüftung GmbH & Co. KG, über Herausforderungen und Strategien im Umgang mit öffentlichen Ausschreibungen und Bauprojekten. Insbesondere die Kalkulation von Aufträgen, die Verteidigung der eigenen Ansprüche sowie die Notwendigkeit klarer Kommunikation und Dokumentation. Es wird diskutiert, wie man durch gezielte Weiterbildung und Erfahrung erfolgreich Konflikte mit Auftraggebern vermeiden kann und warum es wichtig ist, eigene Rechte und Interessen auf Baustellen durchzusetzen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#48 Ignorante Auftraggeber und strategische Lösungen im Bauablauf

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 18 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 48. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Herausforderungen, die sich aus der Ignoranz und dem fehlenden Entgegenkommen von Auftraggebern besonders in öffentlichen Bauprojekten ergeben. Er erläutert die Notwendigkeit, diplomatisch und strategisch vorzugehen, um trotz dieser Schwierigkeiten zu den berechtigten Vergütungsansprüchen zu gelangen und langfristig die Liquidität des eigenen Betriebs zu sichern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#47 Optimierung von Bauabläufen mit Johannes Hoppmann

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 15 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 47. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit seinem Gast Johannes Hoppmann, Geschäftsführer von ASTEL GmbH, über die Herausforderungen und Strategien im Umgang mit öffentlichen Bauprojekten. Insbesondere im Hinblick auf gestörte Bauabläufe, Preissteigerungen und Nachtragsmanagement. Johannes teilt seine Erfahrungen aus einem Familienunternehmen in Köln und erklärt, wie sie mit Continu-ING gelernt haben, mit besserer Planung und strukturierter Herangehensweise ihre Projekte effizienter und profitabler zu gestalten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#46 Effektive Bedenkenanzeigen: Fehler vermeiden und Haftung reduzieren

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 11 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 46. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" besprechen Andreas Scheibe und sein Gast Fabian, Jurist und Coach im Support Team von Continu-ING, die Bedeutung von Bedenkenanzeigen in öffentlichen Bauprojekten. Sie diskutieren typische Fehler in der Dokumentation, die positive Wirkung von Bedenkenanzeigen für Auftragnehmer und die möglichen Folgen, wenn diese frühzeitig und korrekt eingesetzt werden, insbesondere in Bezug auf Haftungsfreistellung und Vermeidung von Mängelansprüchen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#45 Drei Strategien für mehr Profitabilität im Handwerksbetrieb

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 08 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 45. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Herausforderungen und Strategien zur Verbesserung der Profitabilität von mittelständischen Handwerksbetrieben, insbesondere im Umgang mit öffentlichen Projekten. Er erläutert, wie ineffektive Maßnahmen, wie zum Beispiel der Fokus auf Mitarbeiterwerbung und Vorauszahlungen, oft zu einem Teufelskreis führen und gibt konkrete Schritte zur Effizienzsteigerung und profitableren Betriebsführung durch eine bessere Liquiditätssteuerung und gezielte Personaloptimierung.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#44 Umgang mit Konflikten und Kürzungen im Bau

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 04 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 44. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Herausforderungen und Konflikte, die Handwerker bei Bauprojekten im öffentlichen Bereich erleben, insbesondere wenn Architekten oder Fachplaner unbegründet Forderungen ablehnen oder Rechnungen kürzen. Er erklärt, wie man sich in solchen Situationen auf Basis des Kooperationsgebotes und der rechtlichen Rahmenbedingungen der VOB richtig verhält und erfolgreich durchsetzt.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#43 Zahlungsverzüge: Was tun, wenn das Geld nicht kommt?

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 01 Sep 2024 23:59:00 +0200

In der 43. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über Zahlungsverzüge seitens der Auftraggeber und wie Handwerksbetriebe darauf reagieren können. Er erklärt, warum es wichtig ist, aktiv gegen diese Verzögerungen vorzugehen, um finanzielle Nachteile zu vermeiden und die öffentliche Auftraggeber dazu zu bringen, ihre Zahlungspflichten fristgerecht zu erfüllen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#42 Urkalkulation: Mythen, Missverständnisse und strategische Alternativen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 28 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 42. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Herausforderungen und Missverständnisse rund um die Urkalkulation in Bauprojekten, insbesondere in öffentlichen und privaten Projekten mit Bauträgern und Generalunternehmern. Er betont, dass die Urkalkulation oft unnötig ist und stattdessen ein strategischer Ansatz verfolgt werden sollte, bei dem die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Aufschläge herangezogen werden, um die Nachtragsprüfung effizienter zu gestalten und Vergütungsansprüche durchzusetzen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#41 Skalierungsfehler im VOB Projektgeschäft

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 25 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 41. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über Skalierungsfehler im VOB Projektgeschäft. Er erklärt, warum viele Handwerksbetriebe bei der Skalierung ihrer Mitarbeiterzahl Probleme haben und bietet Lösungsansätze, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und die Profitabilität zu erhöhen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#40 Mindset für Erfolg: Gestörte Bauabläufe meistern

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 21 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 40. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über die Herausforderungen in gestörten Bauabläufen und die Wichtigkeit von Mindset-Veränderungen zur Lösung dieser Probleme gesprochen. Andreas betont, wie entscheidend es ist, an persönlichen Glaubenssätzen zu arbeiten, um Projekte erfolgreich umzusetzen und eine klare Struktur sowie Zufriedenheit im Team zu schaffen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#39 Visionen und Strategien im Handwerk mit Heiner Hanebutt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 18 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 39. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Heiner Hanebutt, Dachdeckermeister und Geschäftsführer der Hanebutt GmbH in 4. Generation, über die Herausforderungen und Strategien bei gestörten Bauabläufen. Sie betonen die Bedeutung einer klaren Vision und Mission im Handwerk sowie die Notwendigkeit, proaktiv und gut organisiert auf Bauprojekte zuzugehen, um effizienter und erfolgreicher zu arbeiten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#38 Häufige Fehler bei Behinderungsanzeigen im Bau

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 14 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 38. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" sprechen Andreas Scheibe und Fabian, Jurist und Coach aus dem Support Team von Continu-ING, über typische Fehler in der Dokumentation von Bauprojekten, insbesondere bei Behinderungsanzeigen. Fabian betont, dass viele Betriebe aus Angst vor negativen Reaktionen oft keine Behinderungsanzeigen stellen, was zu erheblichen Problemen führen kann, und gibt pragmatische Empfehlungen zur korrekten Dokumentation.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#37 Effizienter Bauablauf: Herausforderungen und Lösungen mit Michael Obel

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 11 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 37. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Michael Obel, dem Steinmetzmeister und Geschäftsführer der Obel Natursteine GmbH, über die Herausforderungen und die Notwendigkeit einer professionellen Herangehensweise im Bauablauf, insbesondere bei großen öffentlichen Projekten. Michael teilt seine Erfahrungen mit Continu-ING und dem Einsatz von Bauzeitnachträgen, anderen Werkzeugen zur Verbesserung der Projektplanung und -durchführung sowie die Auswirkungen auf die Lebensqualität und Unternehmensprozesse.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#36 Bauzeitnachträge richtig durchsetzen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 07 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 36. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe darüber, wie man Bauzeitnachträge nicht erfolgreich durchsetzt und welche Fehler dabei häufig gemacht werden. Er betont die Wichtigkeit, Kostenfolgen bei Bauzeitverschiebungen frühzeitig anzumelden und klar darzulegen, um spätere Probleme zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#35 Störungsmanagement im Bauablauf: Praxisnahe Einblicke mit Markus Heinen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 04 Aug 2024 23:59:00 +0200

In der 35. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit Markus Heinen über die Herausforderungen und Verzögerungen im Bauablauf, insbesondere im Innenausbaubereich. Markus erläutert, wie solche Verzögerungen erhebliche betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben und welche Strategien er mit Continu-ING entwickelt hat, um durch bessere Kommunikation und strukturiertes Störungsmanagement diese Herausforderungen zu bewältigen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#34 Effektive VOB-konforme Kommunikation

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 31 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 34. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über die Bedeutung von VB-konformer Kommunikation gesprochen. Es geht darum, wie Handwerksbetriebe durch klare, strukturierte und zielgerichtete Kommunikation mit Auftraggebern ihre berechtigten Vergütungsansprüche durchsetzen und Projektkonflikte vermeiden können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#33 Bauzeitverlängerungen erfolgreich verhandeln

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 28 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 33. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über Bauzeitverlängerungen und wie diese effektiv und einvernehmlich mit Auftraggebern verhandelt werden können. Er erklärt, wie Handwerksbetriebe systematisch Annahmeverzug und Mitwirkungsverzug dokumentieren und dadurch berechtigte Entschädigungsansprüche durchsetzen können, ohne juristische Vorkenntnisse zu benötigen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#32 Neun Gründe für das Scheitern von Bauprojekten

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 24 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 32. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die neun häufigsten Gründe, warum Bauprojekte scheitern. Er erläutert dabei detailliert, wie fehlende Entscheidungen, Zeitdruck und mangelnde Unterstützung durch den Auftraggeber zu erheblichen Problemen führen können, und bietet Lösungen an, wie Handwerksbetriebe diese Herausforderungen meistern können.

Hier kostenlos den Report anfordern: www.continu-ing.com/ressourcen

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#31 Baubeginnverschiebungen und Unterdeckungen: Versteckte Gefahren

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 21 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 31. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die versteckten Gefahren von Baubeginnverschiebungen und Unterdeckungen in Bauprojekten. Er erklärt, wie solche Verschiebungen die zeitabhängige Vergütung beeinflussen können und warum dies zu finanziellen Problemen für Handwerksbetriebe führen kann, wenn die vereinbarten Erträge nicht rechtzeitig erwirtschaftet werden.

Errechne dein Potenzial mit dem Bauzeitrechner: www.continu-ing.com/bauzeitrechner

Hier kostenlos den Report 06 anfordern: www.continu-ing.com/ressourcen

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#30 Sechs schnelle Veränderungen für einen professionellen Bauablauf

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 17 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 30. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über die sechs typischen schnellen Veränderungen gesprochen, die Handwerksbetriebe bei einem professionellen Bauablauf erwarten. Dabei wird detailliert erklärt, wie man Projekte strukturiert, gestörte Projekte umkehrt, prüffähige Nachträge erstellt, Ausführungsunterlagen handhabt, Mindermengenausgleich behandelt und kleinteiliges Arbeiten optimiert, um letztlich planbare Vergütungen zu erreichen und betriebliche Effizienz zu steigern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#29 Die Megatrends im Bauwesen: Strategien für erfolgreiche Projekte

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 14 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 29. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" bespricht Andreas Scheibe die sechs wichtigsten Megatrends im Bauwesen für 2023 und 2024. Dabei geht es darum, wie Handwerksbetriebe zwischen 10 und 60 Mitarbeitern durch gezielte Strategien und systematische Abläufe mehr Sicherheit in öffentlichen Projekten erreichen und somit Verlustprojekte vermeiden können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#28 Gedankliche Fehler in Bauprojekten

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 10 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 28. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe geht es um die vier häufigsten gedanklichen Fehler in Bauprojekten, die zu gestörten Abläufen und Verlusten führen. Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Handwerksbetrieben in VOB-Projekten Schritt für Schritt, wie sie ihre Vergütungsansprüche sicherstellen und ihre Projekte mit mehr Freude und Sicherheit umsetzen können, indem sie veraltete Denkweisen durchbrechen und juristische Herausforderungen meistern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#27 Mindset und Eigenverantwortung im Bauprojekt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Mon, 08 Jul 2024 16:00:00 +0200

In der 27. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über das notwendige Mindset zur erfolgreichen Umsetzung von Bauprojekten. Dabei geht er auf typische Symptome ein, die auf mangelhafte Eigenverantwortung und proaktive Handlungsweisen hinweisen, und betont die Bedeutung einer aktiven Projektgestaltung, um finanzielle Verluste zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#26 Fehler in der Bauausführung und wie man sie vermeidet

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 03 Jul 2024 23:59:00 +0200

In der 26. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über vier wesentliche Fehler in der Bauausführung, die zu Problemen in Projekten führen können. Diese beinhalten fehlerhafte Kommunikation mit den falschen Ansprechpartnern, ungenaue Leistungsverzeichnisse, unzureichende Bautagesberichte und das Ausführen von Nachträgen ohne klare Beauftragung und Vergütung.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#25 Fehler in der Gewährleistungsphase im Bauwesen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 30 Jun 2024 23:59:00 +0200

In der 25. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über die vier entscheidenden Fehler in der Gewährleistungsphase gesprochen, die Handwerksbetrieben mit 20 bis 50 Mitarbeitern erhebliche finanzielle Verluste verursachen können. Andreas Scheibe erläutert, wie diese Fehler vermieden werden können, um eine effiziente und kosteneffektive Abwicklung von Bauprojekten sicherzustellen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#24 Drei Fehler in der Ausführungsphase

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 26 Jun 2024 15:02:00 +0200

In der 24. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" erklärt Andreas Scheibe, wie Handwerksbetriebe ihre Projekte in der Ausführungsphase profitabler und sicherer gestalten können. Er erläutert die drei größten Fehler in VOB-Projekten und zeigt, wie man durch eine sichere Argumentation und strategische Kommunikation mit Auftraggebern nachhaltig mehr Erfolg und Vergnügen in Projekten erzielen kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#23 Öffentliche Bauprojekte: Herausforderungen und Lösungen mit Christoph Heisterkamp

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 16 Jun 2024 23:59:00 +0200

In der 23. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" sprechen Andreas Scheibe und sein Gast Christoph Heisterkamp, Inhaber der HKT GmbH, über die Herausforderungen und Strategien im Umgang mit öffentlichen Bauaufträgen. Sie thematisieren dabei insbesondere die häufigen Störungen im Bauablauf und wie diese systematisch bewältigt werden können, um Rentabilität zu gewährleisten.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#22 Ablehnung von Bauzeitenplänen: Strategien für Entschädigungen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 12 Jun 2024 23:59:00 +0200

In der 22. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird das systematische Ablehnen von Bauzeitenplänen durch Auftraggeber besprochen. Es wird erläutert, wie man strategisch und proaktiv mit solchen Ablehnungen umgeht, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen und Entschädigungen zu erhalten, ohne dabei auf juristische Unterstützung angewiesen zu sein.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#21 Die 7 Hauptfehler in der Kalkulation: Teure Stolpersteine vermeiden

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 09 Jun 2024 23:59:00 +0200

In der 21. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die sieben Hauptfehler in der Kalkulationsphase von Bauprojekten. Er erläutert, wie diese Fehler häufig auftreten, welche Auswirkungen sie haben und wie man sie vermeiden kann, um kostspielige Fehler zu vermeiden und die Rentabilität zu steigern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#20 Erfolgreiche Bauprozesse: Optimierung durch Continu-ING

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 05 Jun 2024 23:59:00 +0200

In der 20. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Christoph Eckstein mit dem Kunden Robert Losing von der Firma Raumkonzept plus GmbH über ihre gemeinsame Zusammenarbeit und die erzielten Erfolge. Schwerpunkt des Gesprächs sind die positiven Auswirkungen von Continu-ING auf die Bauabläufe, insbesondere die professionelle Abwicklung gestörter Bauabläufe und die damit verbundene Verbesserung der Arbeitsprozesse und Selbstsicherheit der Projektleiter.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#19 Drei häufige Fehler, die den profitablen Bauablauf verhindern

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 02 Jun 2024 23:59:00 +0200

In der 19. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" bespricht Andreas Scheibe die drei häufigsten Fehler, die dazu führen, dass Bauprojekte nicht profitabel abgeschlossen werden. Er erklärt, wie mangelnde Entscheidungen des Auftraggebers, fehlende Kooperation zwischen Planern und Architekten sowie unvollständige Leistungsverzeichnisse zu großen Problemen im Bauablauf führen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#18 Stundenlohnzettel: Transparenz und Vergütung im Bauprojekt

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 29 May 2024 23:59:00 +0200

In der 18. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die Problematik von Stundenlohnzetteln in Bauprojekten. Es wird diskutiert, wie wichtig es ist, frühzeitig für Klarheit und Transparenz zu sorgen, um sicherzustellen, dass die Stundenarbeiten korrekt vergütet werden und nicht in Liquiditätsprobleme führen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#17 Unwirksame Vorbemerkungen im Leistungsverzeichnis

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 26 May 2024 23:59:00 +0200

In der 17. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über unwirksame Vorbemerkungen in Leistungsverzeichnissen gesprochen. Andreas erläutert anhand eines konkreten Beispiels aus dem Dachdeckergewerk, wie solche Vorbemerkungen zu Missverständnissen und Problemen bei der Vergütung und Vertragsauslegung führen können und gibt Ratschläge, wie man damit umgehen sollte.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#16 Effektive Strategien für Bauzeitnachträge

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 22 May 2024 23:59:00 +0200

In der 16. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird über die Problematik und Lösungsansätze bei Bauzeitnachträgen diskutiert. Dabei geht es insbesondere um die Herausforderungen, die durch Verzögerungen seitens der Auftraggeber entstehen und wie Handwerksbetriebe trotz dieser Umstände ihre Kosten decken und ihre Rechte erfolgreich durchsetzen können.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#15 Effektive Strategien zur Durchsetzung von Preissteigerungen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sat, 18 May 2024 23:59:00 +0200

In der 15. Folge des Podcasts "Professioneller Bauablauf" mit Andreas Scheibe geht es um drei bewährte Strategien, um Preissteigerungen bei Bauprojekten durchzusetzen. Andreas Scheibe diskutiert Herausforderungen wie verlängerte Bauzeiten und gestiegene Material- und Lohnkosten und erläutert, wie man durch Behinderungsanzeigen, rechtzeitige Kommunikation und strategisches Verhandeln mit Auftraggebern erfolgreich höhere Preise verhandeln kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#14 Die drei größten Fehler in VOB-Projekten

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 15 May 2024 23:59:00 +0200

In der 14. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ mit Andreas Scheibe werden die drei Hauptfehler diskutiert, die in vergütungsbasierten VOB-Projekten gemacht werden können, um Geld zu verlieren. Andreas Scheibe betont die Wichtigkeit der zeitabhängigen Vergütung in VOB-Projekten und erläutert, wie spezielle Vertragsbedingungen und gesetzliche Regelungen beachtet werden müssen, um finanzielle Einbußen zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#13 Zeitfresser Baubesprechung: Effizienzsteigerung bei Jour fixe Terminen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 12 May 2024 23:59:00 +0200

In der 13. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe wird die Problematik von ineffektiven und zeitintensiven Baubesprechungen, sogenannten Jour fixe Terminen, diskutiert. Dabei kritisiert Scheibe, wie solche Termine oft zu Zeitverschwendung führen, da die Planer und Architekten die Handwerker unproduktiv einbinden, und erklärt, wie man solche unproduktiven Besprechungen vermeiden und stattdessen sinnvoll gestalten kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#12 Die Risiken unauftragsgemäßer Bauleistungen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 08 May 2024 23:59:00 +0200

In der 12. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe geht es um die Herausforderungen und Risiken, die entstehen, wenn Bauleistungen ohne klare vertragliche Beauftragung der Höhe nach durchgeführt werden. Andreas Scheibe diskutiert die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für Handwerker, die unter Druck gesetzt werden, Leistungen zu erbringen, und wie sich diese Situationen strategisch und rechtlich handhaben lassen.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#11 Umgang mit mangelhaften Leistungsverzeichnissen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 05 May 2024 23:59:00 +0200

In der 11. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" mit Andreas Scheibe werden die Herausforderungen und Probleme in der Bauindustrie anhand eines konkreten Leistungsverzeichnisses diskutiert. Andreas thematisiert, wie widersprüchliche technische Angaben und unrealistische Planvorgaben von Bauherren und Planungsbüros die Arbeit der Handwerker erschweren und was Handwerker tun können, um sich gegen solche ineffizienten Praktiken zu wehren.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#10 Fair Play im Bauwesen mit Urs Meier über Werte und Regeln

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Fri, 03 May 2024 10:00:00 +0200

In der 10. Episode des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe mit dem Gast Urs Meier über die Relevanz von Werten und Regeln im Baugewerbe. Urs Meier, ehemaliger Schiedsrichter und erfahrener Redner zu Themen wie Führung und Fair Play, teilt seine Einblicke, wie diese Prinzipien erfolgreich auf das Baugewerbe übertragen werden können, um effektive und gerechte Arbeitsabläufe zu fördern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#09 Vermeide diese 5 Fehler in der Unternehmensübergabe oder im Quereinstieg!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 28 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 9. Episode des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ erzählt Andreas Scheibe die Herausforderungen und strategischen Überlegungen beim Kauf oder der Übernahme von Geschäftsführer- und Gesellschaftsanteilen in Handwerksbetrieben. Er beleuchtet die Wichtigkeit von strukturierten Unternehmensabläufen, besonders in etablierten Handwerksunternehmen mit bestehenden Mitarbeiterteams und gibt Einblicke, wie man das Unternehmen effizient und profitabel in öffentlichen Vertragsprojekten führen kann.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#08 Warum deine Behinderungsanzeige zurückgewiesen wird

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 24 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 8. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über die Problematik der Verwendung formaljuristischer Vorlagen im Bauwesen, insbesondere die Behinderungsanzeigen nach § 6 Absatz 1 VOB/B. Er erklärt anhand praktischer Beispiele, warum solche Dokumente oft zu Konflikten führen und wie eine authentische Kommunikation effektiver sein kann, um Missverständnisse und finanzielle Verluste zu vermeiden.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#07 Kürzung von Stundenlohnarbeiten: Schluss damit!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 21 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 7. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" von Andreas Scheibe wird thematisiert, wie Handwerker ihre Stundenlohnarbeiten profitabel und planbar durchführen und abrechnen können, trotz häufiger Herausforderungen durch Auftraggeber, die Stundenzettel nachträglich anfordern und oft Stunden streichen. Es wird erörtert, dass ohne eine sorgfältige Dokumentation und Kommunikation gemäß den Vorschriften Handwerker oft Schwierigkeiten haben, die volle Bezahlung für ihre geleisteten Stunden zu erhalten.

Erfahre in dieser Folge von Andreas, was diese Betriebe falsch machen und wie du dich besser aufstellen kannst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#06 Fortschreiben der Ausführungsplanung

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Tue, 16 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 6. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" wird intensiv über die Herausforderungen und Missverständnisse in der Ausführungsplanung und deren Fortschreibung nach Ausschreibungsergebnissen diskutiert. Besonders thematisiert wird die oft fehlerhafte und unvollständige Planung durch die Auftraggeber und deren Auswirkungen auf die Praxis der Handwerker, die auf korrekte Planvorgaben angewiesen sind, um rechtliche und technische Probleme zu vermeiden.

Erfahre in dieser Folge von Andreas, was diese Betriebe falsch machen und wie du dich besser aufstellen kannst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#05 Widersprüche im Leistungsverzeichnis

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 14 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 5. Folge des Podcasts „Der professionelle Bauablauf“ spricht Andreas Scheibe über das häufige Problem von Widersprüchen in Leistungsverzeichnissen am Beispiel des Heizungsbaus und die daraus resultierenden Schwierigkeiten für die Projektabwicklung. Er betont die Wichtigkeit, diese Widersprüche nicht eigenständig zu lösen, sondern in der Vergabephase gemeinsam mit dem Team des Auftraggebers zu klären, um negative Konsequenzen und Missverständnisse im weiteren Projektverlauf zu vermeiden.

Erfahre in dieser Folge von Andreas, was diese Betriebe falsch machen und wie du dich besser aufstellen kannst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#04 Versteckte Leistungen in Vorbemerkungen

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 10 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 4. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" thematisiert Andreas Scheibe die Problematik versteckter Leistungen in Vorbemerkungen von Leistungsverzeichnissen. Er erklärt anhand eines Beispiels, wie Auftraggeber durch unvollständige Planungen versuchen, Planungsleistungen auf Bauunternehmen zu übertragen und welche finanziellen und organisatorischen Konsequenzen dies für die Kalkulation und Durchführung von Bauprojekten hat. Erfahre in dieser Folge von Andreas, was diese Betriebe falsch machen und wie du dich besser aufstellen kannst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#03 Bauzeitverlängerung - Schwachsinn der bauablaufbezogenen Darstellung

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Sun, 07 Apr 2024 23:59:00 +0200

In der 3. Podcast-Folge erzählt Andreas Scheibe Strategien für Handwerksbetriebe, um Bauzeitverlängerungsansprüche erfolgreich geltend zu machen, ohne auf die üblichen, von Auftraggebern und Juristen geforderten bauablaufbezogenen Darstellungen angewiesen zu sein. Er betont die Bedeutung einer baustellendiplomatischen Kommunikation und pragmatischer Lösungen, die Konflikte vermeiden und eine einvernehmliche Vergütung von Verzögerungskosten ermöglichen, um den Betrieben eine gerechte Entschädigung zu sichern.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#02 Die Angst vor dem Nachteil!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Wed, 03 Apr 2024 17:00:00 +0200

In der 2. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" diskutiert Andreas Scheibe, wie Ängste und Sorgen vor Veränderungen im Baugewerbe Handwerker von der effektiven Nutzung von Vertrags- und Baumanagement-Werkzeugen abhalten. Er legt dar, wie eine proaktive Überwindung dieser emotionalen Barrieren durch Bildung, klare Kommunikation und das Einstehen für berechtigte Vergütungsansprüche zu einer selbstbestimmteren Rolle im Bauablauf führen kann.

Erfahre in dieser Folge von Andreas, was diese Betriebe falsch machen und wie du dich besser aufstellen kannst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.

#01 Trends in VOB-Projekten aus Q1/2024 auf den Punkt gebracht!

podcast@continu-ing.com (Andreas Scheibe) — Thu, 28 Mar 2024 14:54:00 +0100

In der 1. Folge des Podcasts "Der professionelle Bauablauf" spricht Andreas Scheibe über die aktuellen VOB-Trends aus dem ersten Quartal 2024 und wieso viele Handwerksbetriebe in die Miesen laufen, sobald die Projekte gestört laufen.

Erfahre in dieser Folge von Andreas, was diese Betriebe falsch machen und wie du dich besser aufstellen kannst.

Vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch: www.vob.de/termin

Sichere dir jetzt das Buch "Stark im Handwerk" auf: www.stark-im-handwerk.de

Andreas Scheibe und sein Team zeigen dir, wie du dich als Handwerksbetrieb sicher gegen die halbwissenden Argumentationen der Auftraggeberseite wehren und das abrechnen kannst, was dir zusteht.